巴中至万源高速公路项目水土保持专项治理工程（第一阶段）其他

巴中至万源高速公路项目水土保持专项治理工程（第一阶段）招标公告

&

1．招标条件

本招标项目巴中至万源高速公路项目（项目名称）已由四川省发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以,《巴中至万源高速公路项目可行性研究报告的批复》川发改基础[2017]109号（批文名称及编号）批准建设，施工图设计已由巴中市交通运输局（批准机关名称）以 巴市交复【2021】20号（批文名称及编号）批准，项目业主为四川葛洲坝巴通万高速公路 ，建设资金来自业主自筹（资金来源），项目出资比例为100%， 项目已具备招标条件，现对巴中至万源高速公路项目水土保持专项治理工程SBZL（第一阶段）施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1&工程概况：

（1）巴万高速概况

巴万高速是《四川省高速公路网规划（2014-2030年）》的第三条横线绵阳至万源高速公路的重要组成部分，起点位于巴中市巴州区清江镇南侧，设T型枢纽互通与巴中至达州高速公路相接；终点位于万源市北侧官渡镇，与达陕高速相交，设官渡枢纽互通。主线路线长约120公里；设互通式立体交叉11处（其中，枢纽互通式立交2处，一般互通式立交9处）；设匝道收费站9处，服务区3处，停车区1处；同步建设互通连接线9条，路线长约30公里。

（2） 本项目概况

巴中至万源高速公路项目目前正准备竣工验收各项前置工作，其中渣场治理完成作为重要的前置条件，针对55处弃土场（批复内55处）挡护、截排水设施不满足水保验收要求的，须进行分阶段施工处置。

本项目目标工期为80日历天，投标人应充分估计完成合同工程内容的各项资源组织、技术措施，并将相关费用含入投标报价中。

2.2&技术标准及规范：本项目是在已建成并运营的高速公路渣场作业，应符合以下技术标准和规范：《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）、《防洪标准》(GB50201-2012)、《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）、《公路环境保护设计规范》（JTGB04-2010）、《水利水电工程水土保持技术规范》（SL575-2012）、《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）。

2.3&招标范围及标段划分、计划工期

2.3.1招标范围：

本次招标为：招标人提供的《巴中至万源高速公路项目水土保持专项治理工程设计文件》（见第六章）的全部工程内容，主要针对巴万高速55处有原设计图的弃土场进行整治的相关内容。主要工程内容详见招标工程量清单及图纸。

2.3.2标段划分：

本次招标划分为&一 个标段，标段号为SBZL（第一阶段）。

2.3.3计划工期：具体签约合同工期以投标人承诺为准，但施工期不超80日历天（工期计算时间以收到监理单位签发的开工令起计算）。

3、投标人资格条件

3.1投标人资格条件

（1）投标人具有独立企业法人资格，具有国家建设行政主管部门颁发的水利水电施工总承包叁级及以上资质，有效的企业法人营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息；企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。

（2）财务要求：近三年无亏损（附2020-2022年财务审计报告证明）。

（3）业绩要求

近三年完成的项目业绩；2020年1月1日以来，完成过不少于1个合同金额2000万元及以上的水库工程业绩或灌溉工程业绩或堤防工程业绩或水土保持工程业绩或高标准农田建设工程施工总承包业绩，时间以竣工验收时间为准。

（4）具有完成招标内容的技术人员和能力

a.拟投入本

b.其他拟派人员需为投标人本单位人员。

3.2关于联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

3.3投标人关联关系

投标人单位负责人为同一人或者存在控股关系的不同单位，不得同时参加投标，否则，相关投标均无效。

3.4投标人信誉要求

信誉要求（以招标人核查的投标截止日前三个工作日内投标人网页信息内容为准）：

A.投标人具有中国水利工程协会颁发的企业信用等级证书A级及以上证书，以全国水利建设市场监管平台公告的等级为准，且开标之日在有效期内。

B.在国家企业信用信息公示系统（http：// ）中未被列入严重违法失信企业名单；

C.在“信用中国”网站（http:// ）中未被列入失信被执行人的投标人；

D.近三年内（2020年1月1日起至本项目投标截止日期间）投标人（单位）及其法定代表人有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的（投标人须提交无行贿犯罪的承诺函），不得参加投标。

3.5关联企业限制

（1）投标单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

（2）本项目的施工单位为关联企业（即施工单位母公司、同一母公司的子公司、下属公司），不得参与本次投标，否则，投标无效。

3.6其他

（1）招标人不接受投标人将服务内容分包或转委托其他单位完成。

（2）投标人应对投标文件的真实性负责；如果招标人在招标阶段的评审中发现投标人有弄虚作假行为的，招标人有权拒绝该投标人的投标文件进入下一阶段的评审，并没收其投标保证金。

4、评标办法

本次招标采用资格后审、双信封形式，评标采用技术评分最低标价法。

5、