招标编号：0711-18OTL04031001
1.招标条件
项目建设单位为国家电网有限公司或其所属单位（以下简称“项目单位”），建设资金来源已落实，为企业自有资金和银行贷款，招标人为国家电网有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
详见附表一。
附表一：招标范围及资格要求
本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备相应项目的实施能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成项目等承担招标项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本人所拥有的权利权益。
3.1 投标人须满足如下通用资格要求：
3.1.1 资质要求：
（1）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
（2）根据《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会[2015]3号）、《关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知》（高检会[2015]5号）要求，请投标人在投标时提供针对投标单位、法定代表人和项目负责人的行贿犯罪档案查询告知函原件，查询期限为告知函出具日(出具日应在投标截止日前两个月内)前三年。如投标人成立不足三年，则查询期限为投标人成立之日起至告知函出具之日止。行贿犯罪档案查询告知函应当合法有效，由本单位住所地或招标项目所在地人民检察院出具（对于地方检察机关采用互联网自助查询方式的，投标人提供查询告知函打印件视为原件，并附投标人采用互联网自助查询方式的声明），未提供合法有效查询结果的，其投标文件做否决投标处理。
（3）根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定，投标人不得被人民法院列为失信被执行人。
（4）根据《关于对电力行业严重违法失信市场主体及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》的通知（发改运行[2017]946号）要求，投标人不得被纳入电力行业市场主体严重违法失信“黑名单”。
3.1.2 信誉要求：
根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》的规定，投标人不得存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为。
3.1.3 安全质量要求：
抽水蓄能电站建设工程的设计、施工、监理及相关服务的投标人，不得在国家电网有限公司系统内水电建设工程发生认定的安全、质量、交通事故（以在招标人招投标交易平台信息系统发布的事故承包商及限制中标期限为准）。
3.2 投标人须满足相应招标项目的专用资格要求，详见附表一。
3.3 除专用资格要求（附表一）中明确接受联合体投标的项目外，不接受联合体投标。
3.3.1 如非联合体投标，投标人应满足3.1、3.2款的全部规定。
3.3.2 如联合体投标，联合体应满足下列要求：
（1）联合体各成员方均应满足3.1款的规定。
（2）联合体各成员方应满足专用资格要求中相应的“资质要求”的规定。
（3）联合体项目管理机构的人员应满足专用资格要求中“人员要求”的规定。
（4）联合体各成员方业绩总和应满足专用资格要求“业绩要求”的所有规定。
（5）联合体协议应详细写明各成员职责分工，工程范围分工及界面分割，签订合同主体、支付及履约等事项。
（6）联合体牵头人代表联合体各成员负责购买本项目的招标文件及投标工作。
3.4 本次招标不接受代理商投标。
3.5 本次招标不接受代理投标。
3.6 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2018年1月9日至2018年1月16日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9:00时至下午17:00时(北京时间，下同)
1.招标条件
项目建设单位为国家电网有限公司或其所属单位（以下简称“项目单位”），建设资金来源已落实，为企业自有资金和银行贷款，招标人为国家电网有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
详见附表一。
附表一：招标范围及资格要求
|
分标 |
包号 |
项目单位 |
包名称 |
采购范围 |
投标人专用资格要求 |
项目团队专用资格要求 |
工期/ 服务期 |
招标文件售价 （元） |
|||
|
资质要求 |
业绩要求 |
人员类别 |
资质要求 |
业绩要求 |
|||||||
|
01 水电 设计 |
1 |
国网新源控股有限公司 |
内蒙古芝瑞抽水蓄能电站招标设计及施工详图设计 |
内蒙古芝瑞抽水蓄能电站筹建期、准备期、主体工程施工期、完建期、竣工期和尾工期整个工程的招标设计和施工图设计阶段所有勘察、设计工作和常规科研试验项目研究工作，以及工程建设全过程现场设代服务。 |
1.具有住房城乡建设主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质，或同时具备住房城乡建设主管部门颁发的岩土工程专业甲级和工程测量专业甲级资质。 2.具有住房城乡建设主管部门颁发的工程设计综合资质甲级，或水利行业设计甲级资质，或电力行业设计甲级资质。 |
具有800MW及以上大型抽水蓄能电站或1500MW及以上具有地下厂房的常规水电招标设计和施工图设计阶段勘察设计业绩。 |
项目经理 |
无要求 |
不得同时在本次招标项目以外的两个及以上招标设计及施工详图设计阶段（从合同签订至末台机组投入商业运行）的抽水蓄能电站工程项目任职项目经理或设总。 担任过大（2）型及以上工程规模的水利水电枢纽工程项目的设总或副设总。 |
从合同签订之日至工程竣工验收、完成工程达标投产及创优工作为止。 |
400 |
|
设总 |
无要求 |
不得同时在本次招标项目以外的两个及以上招标设计及施工详图设计阶段（从合同签订至末台机组投入商业运行）的抽水蓄能电站工程项目任职项目经理、设总或副设总。 担任过大（2）型及以上工程规模的水利水电枢纽工程项目的设总、副设总或主要设计人员。 |
|||||||||
|
副设总 |
无要求 |
无要求 |
|||||||||
3.投标人资格要求
本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备相应项目的实施能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成项目等承担招标项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本人所拥有的权利权益。
3.1 投标人须满足如下通用资格要求：
3.1.1 资质要求：
（1）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
（2）根据《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会[2015]3号）、《关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知》（高检会[2015]5号）要求，请投标人在投标时提供针对投标单位、法定代表人和项目负责人的行贿犯罪档案查询告知函原件，查询期限为告知函出具日(出具日应在投标截止日前两个月内)前三年。如投标人成立不足三年，则查询期限为投标人成立之日起至告知函出具之日止。行贿犯罪档案查询告知函应当合法有效，由本单位住所地或招标项目所在地人民检察院出具（对于地方检察机关采用互联网自助查询方式的，投标人提供查询告知函打印件视为原件，并附投标人采用互联网自助查询方式的声明），未提供合法有效查询结果的，其投标文件做否决投标处理。
（3）根据最高人民法院、国家发改委等9部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定，投标人不得被人民法院列为失信被执行人。
（4）根据《关于对电力行业严重违法失信市场主体及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》的通知（发改运行[2017]946号）要求，投标人不得被纳入电力行业市场主体严重违法失信“黑名单”。
3.1.2 信誉要求：
根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》的规定，投标人不得存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为。
3.1.3 安全质量要求：
抽水蓄能电站建设工程的设计、施工、监理及相关服务的投标人，不得在国家电网有限公司系统内水电建设工程发生认定的安全、质量、交通事故（以在招标人招投标交易平台信息系统发布的事故承包商及限制中标期限为准）。
3.2 投标人须满足相应招标项目的专用资格要求，详见附表一。
3.3 除专用资格要求（附表一）中明确接受联合体投标的项目外，不接受联合体投标。
3.3.1 如非联合体投标，投标人应满足3.1、3.2款的全部规定。
3.3.2 如联合体投标，联合体应满足下列要求：
（1）联合体各成员方均应满足3.1款的规定。
（2）联合体各成员方应满足专用资格要求中相应的“资质要求”的规定。
（3）联合体项目管理机构的人员应满足专用资格要求中“人员要求”的规定。
（4）联合体各成员方业绩总和应满足专用资格要求“业绩要求”的所有规定。
（5）联合体协议应详细写明各成员职责分工，工程范围分工及界面分割，签订合同主体、支付及履约等事项。
（6）联合体牵头人代表联合体各成员负责购买本项目的招标文件及投标工作。
3.4 本次招标不接受代理商投标。
3.5 本次招标不接受代理投标。
3.6 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2018年1月9日至2018年1月16日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9:00时至下午17:00时(北京时间，下同)
