招标编号：GXZJYL-20170025G
开标时间：2018-01-31
标讯类别： 国内招标
招标人：玉林市水利电业有限公司
资金来源： 其它
玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目施工招标公告
1. 招标条件
玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目已经“《广西壮族自治区发展和改革委员会关于下达农村电网改造升级工程2017年中央预算内投资计划的通知》（桂发改投资[2017]453号）”批准建设，本次招标的项目：玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目施工，招标人为 玉林市水利电业有限公司 ，建设资金来自2017年度农网专项资金。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称： 玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目施工招标
项目招标编号： GXZJYL-20170025G
2.2建设地点： 各标段的建设所在地
2.3本次招标为玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目，本次工程为2个标段。
2.4招标范围：玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目1标段~2标段施工设计图纸载明的建筑工程、安装工程（含基础钢材、沙、石、水泥等材料，不含地脚螺栓）、电气调试工程，相关余物清理工程（拆旧工程）及旧材料的回收（归发包人所有并放入发包人指定的场所）。内容包括但不限于：
①、10kV线路、配电台区、0.4kV线路、0.23kV线路、一户一表、抄表自动化等工程施工安装及调试，线路三牌安装，旧材料设备回收等工作。
②、除发包人提供的设备材料外，承包人包工包料。
2.5质量要求：达到国家电力行业规范的合格标准，要求交竣工验收分部分项工程质量合格率为100% 。
3. 投标人资格要求
3.1具有国内注册的独立法人资格，能够独立承担民事法律责任，没有被司法机关或相关行政主管机关限制其民事行为能力。
3.2资质要求：要求投标人具有有效的建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级（含）以上资质或电力工程施工总承包三级（含）以上资质；
3.3具有国家能源局或原国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级要求具备承装类四级（含）以上。
3.4具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
3.5拟派项目经理须具有机电工程专业或者电力工程专业 二级（含）以上 建造师注册执业资格证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；注册建造师证注册聘用企业与投标人名称必须一致，二级注册建造师证超过注册有效期的须提供完整的延续注册页面；本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。
3.6 投标人具有良好的社会信誉，如存在以下任何情形之一的，其投标无效：
（1）投标截止日前两年内被有关行政主管机关或司法机关认定存在骗取中标或围标串标行为，或被暂停或取消投标资格的；（2）投标期间处于被有关行政主管机关或司法机关责令停业整顿或财产被接管或被冻结（被查封）状态的；（3）投标截止日前两年内有重大工程质量事故及以上行为或安全生产一般事故及以上行为的；（4）根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），评标时查询到企业列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公布的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的；（5）根据《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会〔2015〕3号），投标截止日前两年内企业的法定代表人或授权委托代理人或项目经理或安全员有行贿犯罪行为记录的。
3.7 业绩要求：投标截止日前三年内企业完成过质量合格的类似工程业绩，类似工程指：10kV及以上等级的送变电建设工程。
3.8其他要求
（1）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段项目的投标。法定代表人为同一人的，两名或两名以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司，不得同时参加同一标段项目的投标。
（2）本次招标 不接受 联合体投标。
（3）各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，但只允许中标1个标段。
（4）根据《关于印发广西水利电业集团有限公司外包施工队施工安全管理制度（试行）的通知》（桂水电司[2012]186号）、《关于印发广西水利电业集团有限公司外包施工企业安全生产积分管理办法的通知》（桂水电司安[2013]48号），列入广西水利电业集团有限公司公布的《关于外包施工企业2016年安全生产积分情况通报》、《关于外包施工企业2017年12月安全生产积分情况的通报》通报单位，且该单位严重违约、安全管理积分达到12分的，在投标时将被否决。
4. 投标报名
4.1凡有意参加投标者，于2018年1月 9日至2018年 1 月 16日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午8时00分至12时00分，下午2时30分至5时30分(北京时间，下同)
开标时间：2018-01-31
标讯类别： 国内招标
招标人：玉林市水利电业有限公司
资金来源： 其它
玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目施工招标公告
1. 招标条件
玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目已经“《广西壮族自治区发展和改革委员会关于下达农村电网改造升级工程2017年中央预算内投资计划的通知》（桂发改投资[2017]453号）”批准建设，本次招标的项目：玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目施工，招标人为 玉林市水利电业有限公司 ，建设资金来自2017年度农网专项资金。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称： 玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目施工招标
项目招标编号： GXZJYL-20170025G
2.2建设地点： 各标段的建设所在地
2.3本次招标为玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目，本次工程为2个标段。
|
玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程施工（1标段～2标段）标段划分表 |
||||||
|
标段号 |
标段名称 |
工程主要内容 |
招标上限控制价 |
工期(日历天) |
建设地点 |
|
|
招标上限控制总价(万元) |
其中：安全文明施工费(万元) |
|||||
|
1标段 |
110kV山心变电站蓬塘10kV线路榄塘支线改造工程等14个项目 |
新建及改造10kV线路86.799km，旧表改造30920户 |
697.7771 |
45.35146 |
120 |
玉林市 |
|
2标段 |
北市镇钦善南山1#配变台区增容改造工程等80个项目 |
新建及改造配电台区80个，新增及更换配电变压器78台，容量15260kVA，新建及改造10kV分支线路3.066km，0.4kV线路113.405km，0.22kV线路124.808km，改造台区一户一表11413户 |
616.8239 |
44.48199 |
120 |
玉林市 |
|
说明 |
||||||
①、10kV线路、配电台区、0.4kV线路、0.23kV线路、一户一表、抄表自动化等工程施工安装及调试，线路三牌安装，旧材料设备回收等工作。
②、除发包人提供的设备材料外，承包人包工包料。
2.5质量要求：达到国家电力行业规范的合格标准，要求交竣工验收分部分项工程质量合格率为100% 。
3. 投标人资格要求
3.1具有国内注册的独立法人资格，能够独立承担民事法律责任，没有被司法机关或相关行政主管机关限制其民事行为能力。
3.2资质要求：要求投标人具有有效的建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级（含）以上资质或电力工程施工总承包三级（含）以上资质；
3.3具有国家能源局或原国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级要求具备承装类四级（含）以上。
3.4具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
3.5拟派项目经理须具有机电工程专业或者电力工程专业 二级（含）以上 建造师注册执业资格证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；注册建造师证注册聘用企业与投标人名称必须一致，二级注册建造师证超过注册有效期的须提供完整的延续注册页面；本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。
3.6 投标人具有良好的社会信誉，如存在以下任何情形之一的，其投标无效：
（1）投标截止日前两年内被有关行政主管机关或司法机关认定存在骗取中标或围标串标行为，或被暂停或取消投标资格的；（2）投标期间处于被有关行政主管机关或司法机关责令停业整顿或财产被接管或被冻结（被查封）状态的；（3）投标截止日前两年内有重大工程质量事故及以上行为或安全生产一般事故及以上行为的；（4）根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），评标时查询到企业列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公布的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的；（5）根据《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会〔2015〕3号），投标截止日前两年内企业的法定代表人或授权委托代理人或项目经理或安全员有行贿犯罪行为记录的。
3.7 业绩要求：投标截止日前三年内企业完成过质量合格的类似工程业绩，类似工程指：10kV及以上等级的送变电建设工程。
3.8其他要求
（1）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段项目的投标。法定代表人为同一人的，两名或两名以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司，不得同时参加同一标段项目的投标。
（2）本次招标 不接受 联合体投标。
（3）各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，但只允许中标1个标段。
（4）根据《关于印发广西水利电业集团有限公司外包施工队施工安全管理制度（试行）的通知》（桂水电司[2012]186号）、《关于印发广西水利电业集团有限公司外包施工企业安全生产积分管理办法的通知》（桂水电司安[2013]48号），列入广西水利电业集团有限公司公布的《关于外包施工企业2016年安全生产积分情况通报》、《关于外包施工企业2017年12月安全生产积分情况的通报》通报单位，且该单位严重违约、安全管理积分达到12分的，在投标时将被否决。
4. 投标报名
4.1凡有意参加投标者，于2018年1月 9日至2018年 1 月 16日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午8时00分至12时00分，下午2时30分至5时30分(北京时间，下同)
玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目施工招标公告
招标编号：GXZJYL-20170025G
开标时间：2018-01-31
标讯类别： 国内招标
招标人：玉林市水利电业有限公司
资金来源： 其它
玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目施工招标公告
1. 招标条件
玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目已经“《广西壮族自治区发展和改革委员会关于下达农村电网改造升级工程2017年中央预算内投资计划的通知》（桂发改投资[2017]453号）”批准建设，本次招标的项目：玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目施工，招标人为 玉林市水利电业有限公司 ，建设资金来自2017年度农网专项资金。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称： 玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目施工招标
项目招标编号： GXZJYL-20170025G
2.2建设地点： 各标段的建设所在地
2.3本次招标为玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目，本次工程为2个标段。
2.4招标范围：玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目1标段~2标段施工设计图纸载明的建筑工程、安装工程（含基础钢材、沙、石、水泥等材料，不含地脚螺栓）、电气调试工程，相关余物清理工程（拆旧工程）及旧材料的回收（归发包人所有并放入发包人指定的场所）。内容包括但不限于：
①、10kV线路、配电台区、0.4kV线路、0.23kV线路、一户一表、抄表自动化等工程施工安装及调试，线路三牌安装，旧材料设备回收等工作。
②、除发包人提供的设备材料外，承包人包工包料。
2.5质量要求：达到国家电力行业规范的合格标准，要求交竣工验收分部分项工程质量合格率为100% 。
3. 投标人资格要求
3.1具有国内注册的独立法人资格，能够独立承担民事法律责任，没有被司法机关或相关行政主管机关限制其民事行为能力。
3.2资质要求：要求投标人具有有效的建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级（含）以上资质或电力工程施工总承包三级（含）以上资质；
3.3具有国家能源局或原国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级要求具备承装类四级（含）以上。
3.4具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
3.5拟派项目经理须具有机电工程专业或者电力工程专业 二级（含）以上 建造师注册执业资格证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；注册建造师证注册聘用企业与投标人名称必须一致，二级注册建造师证超过注册有效期的须提供完整的延续注册页面；本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。
3.6 投标人具有良好的社会信誉，如存在以下任何情形之一的，其投标无效：
（1）投标截止日前两年内被有关行政主管机关或司法机关认定存在骗取中标或围标串标行为，或被暂停或取消投标资格的；（2）投标期间处于被有关行政主管机关或司法机关责令停业整顿或财产被接管或被冻结（被查封）状态的；（3）投标截止日前两年内有重大工程质量事故及以上行为或安全生产一般事故及以上行为的；（4）根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），评标时查询到企业列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公布的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的；（5）根据《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会〔2015〕3号），投标截止日前两年内企业的法定代表人或授权委托代理人或项目经理或安全员有行贿犯罪行为记录的。
3.7 业绩要求：投标截止日前三年内企业完成过质量合格的类似工程业绩，类似工程指：10kV及以上等级的送变电建设工程。
3.8其他要求
（1）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段项目的投标。法定代表人为同一人的，两名或两名以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司，不得同时参加同一标段项目的投标。
（2）本次招标 不接受 联合体投标。
（3）各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，但只允许中标1个标段。
（4）根据《关于印发广西水利电业集团有限公司外包施工队施工安全管理制度（试行）的通知》（桂水电司[2012]186号）、《关于印发广西水利电业集团有限公司外包施工企业安全生产积分管理办法的通知》（桂水电司安[2013]48号），列入广西水利电业集团有限公司公布的《关于外包施工企业2016年安全生产积分情况通报》、《关于外包施工企业2017年12月安全生产积分情况的通报》通报单位，且该单位严重违约、安全管理积分达到12分的，在投标时将被否决。
4. 投标报名
4.1凡有意参加投标者，于2018年1月 9日至2018年 1 月 16日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午8时00分至12时00分，下午2时30分至5时30分(北京时间，下同)
招标编号：GXZJYL-20170025G
开标时间：2018-01-31
标讯类别： 国内招标
招标人：玉林市水利电业有限公司
资金来源： 其它
玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目施工招标公告
1. 招标条件
玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目已经“《广西壮族自治区发展和改革委员会关于下达农村电网改造升级工程2017年中央预算内投资计划的通知》（桂发改投资[2017]453号）”批准建设，本次招标的项目：玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目施工，招标人为 玉林市水利电业有限公司 ，建设资金来自2017年度农网专项资金。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称： 玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目施工招标
项目招标编号： GXZJYL-20170025G
2.2建设地点： 各标段的建设所在地
2.3本次招标为玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程10kV及以下项目，本次工程为2个标段。
|
玉林市水利电业有限公司2017年第一批农网改造升级工程施工（1标段～2标段）标段划分表 |
||||||
|
标段号 |
标段名称 |
工程主要内容 |
招标上限控制价 |
工期(日历天) |
建设地点 |
|
|
招标上限控制总价(万元) |
其中：安全文明施工费(万元) |
|||||
|
1标段 |
110kV山心变电站蓬塘10kV线路榄塘支线改造工程等14个项目 |
新建及改造10kV线路86.799km，旧表改造30920户 |
697.7771 |
45.35146 |
120 |
玉林市 |
|
2标段 |
北市镇钦善南山1#配变台区增容改造工程等80个项目 |
新建及改造配电台区80个，新增及更换配电变压器78台，容量15260kVA，新建及改造10kV分支线路3.066km，0.4kV线路113.405km，0.22kV线路124.808km，改造台区一户一表11413户 |
616.8239 |
44.48199 |
120 |
玉林市 |
|
说明 |
||||||
①、10kV线路、配电台区、0.4kV线路、0.23kV线路、一户一表、抄表自动化等工程施工安装及调试，线路三牌安装，旧材料设备回收等工作。
②、除发包人提供的设备材料外，承包人包工包料。
2.5质量要求：达到国家电力行业规范的合格标准，要求交竣工验收分部分项工程质量合格率为100% 。
3. 投标人资格要求
3.1具有国内注册的独立法人资格，能够独立承担民事法律责任，没有被司法机关或相关行政主管机关限制其民事行为能力。
3.2资质要求：要求投标人具有有效的建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包三级（含）以上资质或电力工程施工总承包三级（含）以上资质；
3.3具有国家能源局或原国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别和等级要求具备承装类四级（含）以上。
3.4具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
3.5拟派项目经理须具有机电工程专业或者电力工程专业 二级（含）以上 建造师注册执业资格证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；注册建造师证注册聘用企业与投标人名称必须一致，二级注册建造师证超过注册有效期的须提供完整的延续注册页面；本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。
3.6 投标人具有良好的社会信誉，如存在以下任何情形之一的，其投标无效：
（1）投标截止日前两年内被有关行政主管机关或司法机关认定存在骗取中标或围标串标行为，或被暂停或取消投标资格的；（2）投标期间处于被有关行政主管机关或司法机关责令停业整顿或财产被接管或被冻结（被查封）状态的；（3）投标截止日前两年内有重大工程质量事故及以上行为或安全生产一般事故及以上行为的；（4）根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），评标时查询到企业列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公布的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单的；（5）根据《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会〔2015〕3号），投标截止日前两年内企业的法定代表人或授权委托代理人或项目经理或安全员有行贿犯罪行为记录的。
3.7 业绩要求：投标截止日前三年内企业完成过质量合格的类似工程业绩，类似工程指：10kV及以上等级的送变电建设工程。
3.8其他要求
（1）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段项目的投标。法定代表人为同一人的，两名或两名以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司，不得同时参加同一标段项目的投标。
（2）本次招标 不接受 联合体投标。
（3）各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，但只允许中标1个标段。
（4）根据《关于印发广西水利电业集团有限公司外包施工队施工安全管理制度（试行）的通知》（桂水电司[2012]186号）、《关于印发广西水利电业集团有限公司外包施工企业安全生产积分管理办法的通知》（桂水电司安[2013]48号），列入广西水利电业集团有限公司公布的《关于外包施工企业2016年安全生产积分情况通报》、《关于外包施工企业2017年12月安全生产积分情况的通报》通报单位，且该单位严重违约、安全管理积分达到12分的，在投标时将被否决。
4. 投标报名
4.1凡有意参加投标者，于2018年1月 9日至2018年 1 月 16日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午8时00分至12时00分，下午2时30分至5时30分(北京时间，下同)
