威宁县龙街海东梁子农业光伏电站工程总承包（一、二标段）招标公告

序号

标段名称

招标范围

工期要求

招标文件价格（元）

安龙

光伏电站主体工程（二标段容量约 52.332MWp（13 个方阵）， 最终以实际布置容量为准），35kV 集电线路（地埋+架空线路）接入新建的蔑帽坡 220kV 升压站 35kV 配电室，分界点： 220kV 升压站内 35kV 开关柜下端头搭接。承包范围包括勘察设计、采购（组件、逆变器除外）、施工、试运行、技术服务、竣工验收等，最终按标准投产移交。

具体包括但不限于：

（1） 勘察设计：光伏发电工程按装机容量设计，含勘测、施工图设计及竣工图、现场技术服务等的设计及管理工作。

（2） 设备供货：除发包人采购的组件、逆变器、站控设备外， 承包人承担整个项目所需的支架、35kV 集电线路、通讯传输等所有设备和材料、备品备件、专用工具的采购，承包人负责本招标项目的所有设备及材料（含发包人提供的）的卸货、场内运输、

县蔑

帽坡

农业

具体

1

光伏

电站

见招

标文

2000

工程

件

总承

包

（二

标段）

序号

标段名称

招标范围

工期要求

招标文件价格（元）

保管及备品备件的移交工作。

（3） 建筑安装工程施工：负责光伏场区及 35kV 集电线路工程的所有建筑安装工程及水保、环保工程的施工和验收；光伏场区用地范围外的 35kV 集电线路土地征用、青苗补偿、民事协调等； 按国家电投标准完成区域内标示、标牌的制作安装。

（4） 设备调试：负责或配合完成光功率预测系统、一次调频、态势感知、AGC/AVC 系统、智能安防系统、接入运营中心监控系统二次系统、通讯系统、后台监控系统、视频监控系统、防雷系统、计量等系统相关定值整定，以及场区内所有设备/线路“五遥”

（遥测、遥信、遥调、遥控、遥视）功能接入升压站，并完成单机调试及涉网整体联调。

（5） 协助办理项目开工的行政许可文件，包括但不限于电力业务许可证办理、选址意见书及建设工程规划许可证取得，施工许可等；协助办理并网调试及其相关工作（含并网和验收各种证照手续办理）。

（6） 光伏电站及 35kV 集电线路安全稳定可靠性试运行、预验收。

（7） 负责完成竣工验收所涉及到的所有工作（环保、水保、质监、并网安评、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调节和电能质量测试等）。

（8） 质保期内由承包人责任造成的缺陷处理等工作。

光伏电站主体工程（一标段容量约 100.168MWp（25 个方阵），

最终以实际布置容量为准），35kV 集电线路（地埋+架空线路）接

入新建的蔑帽坡 220kV 升压站 35kV 配电室，分界点： 220kV 升压

2

安龙县蔑帽坡农业光伏电站工程总承包

（一标段）

站内 35kV 开关柜下端头搭接。承包范围包括勘察设计、采购（组件、逆变器除外）、施工、试运行、技术服务、竣工验收等，最终按标准投产移交。

具体包括但不限于：

 （1） 勘察设计：光伏发电工程按装机容量设计，含勘测、施工图设计及竣工图、现场技术服务等的设计及管理工作。

 （2） 设备供货：除发包人采购的组件、逆变器、站控设备外， 承包人承担整个项目所需的支架、35kV 集电线路、通讯传输等所有设备和材料、备品备件、专用工具的采购，承包人负责本招标项目的所有设备及材料（含发包人提供的）的卸货、场内运输、保管及备品备件的移交工作。

具体见招标文件

2000

（3）建筑安装工程施工：负责光伏场区及 35kV 集电线路工程

的所有建筑安装工程及水保、环保工程的施工和验收；光伏场区

用地范围外的 35kV 集电线路土地征用、青苗补偿、民事协调等；

按国家电投标准完成区域内标示、标牌的制作安装。

序号

标段名称

招标范围

工期要求

招标文件价格（元）

（4） 设备调试：负责或配合完成光功率预测系统、一次调频、态势感知、AGC/AVC 系统、智能安防系统、接入运营中心监控系统二次系统、通讯系统、后台监控系统、视频监控系统、防雷系统、计量等系统相关定值整定，以及场区内所有设备/线路“五遥”

（遥测、遥信、遥调、遥控、遥视）功能接入升压站，并完成单机调试及涉网整体联调。

（5） 协助办理项目开工的行政许可文件，包括但不限于电力业务许可证办理、选址意见书及建设工程规划许可证取得，施工许可等；协助办理并网调试及其相关工作（含并网和验收各种证照手续办理）。

（6） 光伏电站及 35kV 集电线路安全稳定可靠性试运行、预验收。

（7） 负责完成竣工验收所涉及到的所有工作（环保、水保、质监、并网安评、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调节和电能质量测试等）。

（8） 质保期内由承包人责任造成的缺陷处理等工作。

光伏电站主体工程（容量 59.195MWp，以现场实际可安装容量为

准），35kV 2 回架空线路（含上塔及进站地埋电缆），需接入新

建的海东梁子 220kV 升压站 35kV 配电装置，分界点：1.35kV 集电

线路接至升压站 35kV 配电柜接线桩头处，含电缆头制作及接线等

；

2.光伏场区通讯线缆工程需送至升压站通讯柜接线端）。包括勘

威宁县龙

察设计、采购（组件、逆变器、站控系统除外）、施工、试运行、服务（包括竣工验收）并最终按标准投产移交等全过程的承包。

包括工程勘察、施工图设计、设备材料采购供应（不包含光伏组

街海

件、逆变器、站控设备）、建筑安装工程施工、工程质量、工期

3

东梁子农业光伏电站工程总承包

控制、工程管理、调试、试运、功能试验、直至验收交付生产、以及在质量保修期内的消缺等全过程的承包工作，并按照工期要求和合同约定的总价达到标准并移交投产。承包人应为达到合同目标而履行合同。

具体包括但不限于：

（1）勘察设计：光伏发电工程按容量设计，光伏区围栏按相关标准设计，含勘测、施工图设计及竣工图出版整理、现场技术服

具体见招标文件

2000

（二

务等的设计及管理工作，设计需得到发包人批准实施。承包人不

标段）

能私自更改项目可研设计方案，如发生技术变更，变更方案必须

报监理及发包人同意后才能实施。

（2）设备供货：除（组件、逆变器、站控系统除外）发包人提

供的设备外，承包人承担整个项目所需的支架、汇流箱、35kV 集

电线路、通讯传输、光伏区现场视频监视系统，光伏场区设备监

控系统等所有设备、材料（含场区及集电线路所有设备接入升压

站所需辅材）、备品备件、专用工具的采购、运输，承包人负责

本招标项目的所有设备及材料（含发包人提供的）的卸货、场内

序号

标段名称

招标范围

工期要求

招标文件价格（元）

运输、保管、管理及剩余材料和备品备件的移交工作。

（3） 建筑安装工程施工：负责项目光伏场区、光伏场围栏及35kV 集电线路工程进入升压站前土建（不含集电线路进入升压站所需电缆沟等土建）、建筑工程、设备安装；工程期间施工民事协调、补偿等；按国家电投标准完成设备标示、安全标牌的挂牌工作、所有安全标示警戒线的工作(含材料购买)。 

（4） 设备调试：包括消防系统、二次系统、通讯系统、后台监控系统、视频监控系统、防雷系统、场区内所有设备及集电线路“五遥”（遥测、遥信、遥调、遥控、遥视）功能接入升压站光伏场区监控系统及升压站控制系统并配合调试。

 （5） 协助办理项目开工的行政许可文件，包括但不限于电力业务许可证办理、选址意见书及建设工程规划许可证取得，施工许可、消防报建等；协助办理并网调试及其相关工作（含并网和验收各种证照手续办理）。 

（6） 光伏电站及 35kV 集电线路安全稳定可靠性试运行、预验收。 

（7） 负责完成竣工验收所涉及到的所有工作（环保、水保、消防、质监、并网安评、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调节和电能质量测试等）。 

（8） 质保期内设备、材料、建筑安装质量问题、隐患、缺陷处理等工作。

光伏电站主体工程（容量 20.93MWp），35kV 集电线路（地埋

1 回合金电缆）接入大顶柱风电场 110kV 升压站 35kV 配电柜（新

增）。承包范围包括勘察设计、采购[组件、逆变器（含无线传输

）

4

册亨大顶柱风光互补20MWp农业光伏电站工程总承包

除外]、施工、试运行、服务（包括竣工验收）并最终按标准投产移交等全过程的承包。

 具体包括但不限于：

 （1） 勘察设计：光伏发电工程按装机容量设计，含勘测、施工图设计及竣工图出版整理、现场技术服务等的设计及管理工作。

 （2） 设备供货：除发包人采购的组件、逆变器外，承包人承担整个项目所需的支架、汇流箱、35kV 集电线路等所有设备、材料

（含所需辅材）、备品备件、专用工具的采购、运输，承包人负责本招标项目的所有设备及材料（含发包人提供的）的卸货、场内运输、保管及备品备件的移交工作。

 （3） 建筑安装工程施工：负责项目光伏场及 35kV 集电线路工程的所有建筑安装工程及水保、环保工程的施工和验收；按国家

具体见招标文件

2000

电投标准完成区域内标示标牌的制作安装工作(含材料购买)。

（4）设备调试：负责或配合二次系统、通讯系统、后台监控系

统、智能安防、接入金元运营中心、视频监控系统、防雷系统、

序号

标段名称

招标范围

工期要求

招标文件价格（元）

光功率预测系统、一次调频、态势感知系统、计量系统等系统相关保护定值整定，以及场区内所有设备/线路“五遥”（遥测、遥信、遥调、遥控、遥视）功能接入升压站，并完成单机调试及涉网整体联调。

 （5） 协助办理项目开工的行政许可文件，包括但不限于电力业务许可证办理、选址意见书及建设工程规划许可证取得、施工许可等；协助办理并网调试及其相关工作（含并网和验收各种证照手续办理）。

 （6） 光伏电站及 35kV 集电线路安全稳定可靠性试运行、预验收。

 （7） 负责完成竣工验收所涉及到的所有工作（环保、水保、质监、并网安评、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调节和电能质量测试等）。

 （8） 质保期内由承包人责任造成的缺陷处理等工作。

光伏电站主体工程，实际装机容量 71.03MWp，35kV 2 回架空线

路，总长约 9km，需接入新建的海东梁子 220kV 升压站 35kV 配电

装置，分界点：1.35kV 集电线路接至升压站 35kV 配电柜接线桩头

处，含电缆头制作及接线等；2.光伏场区通讯线缆工程需送至升

压站通讯柜接线端）。包括勘察设计、采购（组件、逆变器、站

控系统除外）、施工、试运行、服务（包括竣工验收）并最终按

标准投产移交等全过程的承包。包括工程勘察、施工图设计、设

5

威宁县雪山杨家坪子70MWp农业光伏电站工程总承包

备材料采购供应（不包含光伏组件、逆变器、站控系统设备）、建筑安装工程施工、工程质量、工期控制、工程管理、调试、试运、功能试验、直至验收交付生产、以及在质量保修期内的消缺等全过程的承包工作，并按照工期要求和合同约定的总价达到标准并移交投产。承包人应为达到合同目标而履行合同。

 具体包括但不限于：

 （1） 勘察设计：光伏发电工程按容量设计，光伏区围栏按相关标准设计，含勘测、施工图设计及竣工图出版整理、现场技术服务等的设计及管理工作，设计需得到发包人批准实施。承包人不能私自更改项目可研设计方案，如发生技术变更，变更方案必须报监理及发包人同意后才能实施。

 （2） 设备供货：除（组件、逆变器、站控系统除外）发包人提供的设备外，承包人承担整个项目所需的支架、汇流箱、35kV 集

具体见招标文件

2000

电线路、光伏区现场视频监视系统、通讯传输、、光伏场区设备

监控系统等所有设备、材料（含场区及集电线路所有设备接入升

压站所需辅材）、备品备件、专用工具的采购、运输，承包人负

责本招标项目的所有设备及材料（含发包人提供的）的卸货、场

内运输、保管、管理及剩余材料和备品备件的移交工作。

（3）建筑安装工程施工：负责项目光伏场区、光伏场围栏及

35kV 集电线路工程进入升压站前土建（不含集电线路进入升压站

序号

标段名称

招标范围

工期要求

招标文件价格（元）

所需电缆沟等土建）、建筑工程、设备安装；工程期间施工民事协调、补偿等；按国家电投标准完成设备标示、安全标牌的挂牌工作、所有安全标示警戒线的工作(含材料购买)。

 （4） 设备调试：包括消防系统、二次系统、通讯系统、后台监控系统、视频监控系统、防雷系统、场区内所有设备及集电线路“五遥”（遥测、遥信、遥调、遥控、遥视）功能接入升压站光伏场区监控系统及升压站控制系统并配合调试。

 （5） 协助办理项目开工的行政许可文件，包括但不限于电力业务许可证办理、选址意见书及建设工程规划许可证取得，施工许可、消防报建等；协助办理并网调试及其相关工作（含并网和验收各种证照手续办理）。

 （6） 光伏电站及 35kV 集电线路安全稳定可靠性试运行、预验收。

 （7） 负责完成竣工验收所涉及到的所有工作（环保、水保、消防、质监、并网安评、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调节和电能质量测试等）。

 （8） 质保期内设备、材料、建筑安装质量问题、隐患、缺陷处理等工作。

光伏电站主体工程，实际装机容量 74.98MWp，35kV 3 回架空线

路，总长约 14km，接入秀水得来洞 110kV 升压站的 35kV 侧，分界

点：1.35kV 集电线路接至升压站 35kV 配电柜接线桩头处，含电缆

头制作及接线等；2.光伏场区通讯线缆工程需送至升压站通讯柜

接线端）。包括勘察设计、采购（组件、逆变器、站控系统除外）

威宁

、施工、试运行、服务（包括竣工验收）并最终按标准投产移交

等全过程的承包。,包括工程勘察、施工图设计、设备材料采购供

县龙

应（不包含光伏组件、逆变器、站控设备）、建筑安装工程施工、

街小米

工程质量、工期控制、工程管理、调试、试运、功能试验、直至 验收交付生产、以及在质量保修期内的消缺等全过程的承包工作，并按照工期要求和合同约定的总价达到标准并移交投产。承包人

具体

6

70MWp农业光伏电站工程

应为达到合同目标而履行合同。具体包括但不限于：

（1）勘察设计：光伏发电工程按容量设计，光伏区围栏按相关标准设计，含勘测、施工图设计及竣工图出版整理、现场技术服

见招标文件

2000

总承

务等的设计及管理工作，设计需得到发包人批准实施。承包人不

包

能私自更改项目可研设计方案，如发生技术变更，变更方案必须报监理及发包人同意后才能实施。

（2）设备供货：除（组件、逆变器、站控系统除外）发包人提

供的设备外，承包人承担整个项目所需的支架、汇流箱、35kV 集

电线路、通讯传输、光伏区现场视频监视系统，通讯，光伏场区

设备监控系统等所有设备、材料（含场区及集电线路所有设备接

入升压站所需辅材）、备品备件、专用工具的采购、运输，承包

序号

标段名称

招标范围

工期要求

招标文件价格（元）

人负责本招标项目的所有设备及材料（含发包人提供的）的卸货、场内运输、保管、管理及剩余材料和备品备件的移交工作。

 （3） 建筑安装工程施工：负责项目光伏场区、光伏场围栏及35kV 集电线路工程进入升压站前土建（不含集电线路进入升压站所需电缆沟等土建）、建筑工程、设备安装；工程期间施工民事协调、补偿等；按国家电投标准完成设备标示、安全标牌的挂牌工作、所有安全标示警戒线的工作(含材料购买)。

 （4） 设备调试：包括消防系统、二次系统、通讯系统、后台监控系统、视频监控系统、防雷系统、场区内所有设备及集电线路“五遥”（遥测、遥信、遥调、遥控、遥视）功能接入升压站光伏场区监控系统及升压站控制系统并配合调试。

 （5） 协助办理项目开工的行政许可文件，包括但不限于电力业务许可证办理、选址意见书及建设工程规划许可证取得，施工许可、消防报建等；协助办理并网调试及其相关工作（含并网和验收各种证照手续办理）。

 （6） 光伏电站及 35kV 集电线路安全稳定可靠性试运行、预验收。

 （7） 负责完成竣工验收所涉及到的所有工作（环保、水保、消防、质监、并网安评、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调节和电能质量测试等）。

 （8） 质保期内设备、材料、建筑安装质量问题、隐患、缺陷处理等工作。

光伏电站主体工程容量 59.195MWp，（以现场实际可安装容量为

威宁县龙

准），35kV 2 回架空线路（含上塔及进站地埋电缆），需接入新建的海东梁子 220kV 升压站 35kV 配电装置，分界点：1.35kV 集电

线路接至升压站 35kV 配电柜接线桩头处，含电缆头制作及接线等

；

街海

2.光伏场区通讯线缆工程需送至升压站通讯柜接线端）。包括勘

7

东梁子农业光伏电站工程总承包

察设计、采购（组件、逆变器、站控系统除外）、施工、试运行、服务（包括竣工验收）并最终按标准投产移交等全过程的承包。 包括工程勘察、施工图设计、设备材料采购供应（不包含光伏组 件、逆变器、站控设备）、建筑安装工程施工、工程质量、工期 控制、工程管理、调试、试运、功能试验、直至验收交付生产、 以及在质量保修期内的消缺等全过程的承包工作，并按照工期要 求和合同约定的总价达到标准并移交投产。承包人应为达到合同 目标而履行合同。

具体见招标文件

2000

（一

具体包括但不限于：

标段）

（1）勘察设计：光伏发电工程按容量设计，光伏区围栏按相关

标准设计，含勘测、施工图设计及竣工图出版整理、现场技术服

务等的设计及管理工作，设计需得到发包人批准实施。承包人不

能私自更改项目可研设计方案，如发生技术变更，变更方案必须

序号

标段名称

招标范围

工期要求

招标文件价格（元）

报监理及发包人同意后才能实施。

 （2） 设备供货：除（组件、逆变器、站控系统除外）发包人提供的设备外，承包人承担整个项目所需的支架、汇流箱、35kV 集电线路、通讯传输、光伏区现场视频监视系统，通讯，光伏场区 设备监控系统等所有设备、材料（含场区及集电线路所有设备接 入升压站所需辅材）、备品备件、专用工具的采购、运输，承包 人负责本招标项目的所有设备及材料（含发包人提供的）的卸货、场内运输、保管、管理及剩余材料和备品备件的移交工作。

 （3） 建筑安装工程施工：负责项目光伏场区、光伏场围栏及35kV 集电线路工程进入升压站前土建（不含集电线路进入升压站所需电缆沟等土建）、建筑工程、设备安装；工程期间施工民事协调、补偿等；按国家电投标准完成设备标示、安全标牌的挂牌工作、所有安全标示警戒线的工作(含材料购买)。

 （4） 设备调试：包括消防系统、二次系统、通讯系统、后台监控系统、视频监控系统、防雷系统、场区内所有设备及集电线路“五遥”（遥测、遥信、遥调、遥控、遥视）功能接入升压站光伏场区监控系统及升压站控制系统并配合调试。

 （5） 协助办理项目开工的行政许可文件，包括但不限于电力业务许可证办理、选址意见书及建设工程规划许可证取得，施工许可、消防报建等；协助办理并网调试及其相关工作（含并网和验收各种证照手续办理）。

 （6） 光伏电站及 35kV 集电线路安全稳定可靠性试运行、预验收。

 （7） 负责完成竣工验收所涉及到的所有工作（环保、水保、消防、质监、并网安评、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调节和电能质量测试等）。

 （8） 质保期内设备、材料、建筑安装质量问题、隐患、缺陷处理等工作。

威宁

光伏电站主体工程，实际装机容量 82.87MWp，35kV 3 回架空线路，总长约 19km，需接入新建的秀水得来洞 110kV 升压站 35kV 配电装置，分界点：1.35kV 集电线路接至升压站 35kV 配电柜接线桩头处，含电缆头制作及接线等；2.光伏场区通讯线缆工程需送至 升压站通讯柜接线端）。包括勘察设计、采购（组件、逆变器、 站控系统除外）、施工、试运行、服务（包括竣工验收）并最终 按标准投产移交等全过程的承包。包括工程勘察、施工图设计、 设备材料采购供应（不包含光伏组件、逆变器、站控系统设备）、建筑安装工程施工、工程质量、工期控制、工程管理、调试、试 运、功能试验、直至验收交付生产、以及在质量保修期内的消缺 等全过程的承包工作，并按照工期要求和合同约定的总价达到标 准并移交投产。承包人应为达到合同目标而履行合同。

县秀

水得

来洞

具体

8

80MWp

农业

光伏电站

见招标文件

2000

工程

总承

包

序号

标段名称

招标范围

工期要求

招标文件价格（元）

具体包括但不限于：

（1） 勘察设计：光伏发电工程按容量设计，光伏区围栏按相关标准设计，含勘测、施工图设计及竣工图出版整理、现场技术服务等的设计及管理工作，设计需得到发包人批准实施。承包人不能私自更改项目可研设计方案，如发生技术变更，变更方案必须报监理及发包人同意后才能实施。

（2） 设备供货：除（组件、逆变器、站控系统除外）发包人提供的设备外，承包人承担整个项目所需的支架、汇流箱、通讯传 输、35kV 集电线路、光伏区现场视频监视系统，通讯，光伏场区设备监控系统等所有设备、材料（含场区及集电线路所有设备接 入升压站所需辅材）、备品备件、专用工具的采购、运输，承包 人负责本招标项目的所有设备及材料（含发包人提供的）的卸货、场内运输、保管、管理及剩余材料和备品备件的移交工作。

（3） 建筑安装工程施工：负责项目光伏场区、光伏场围栏及35kV 集电线路工程进入升压站前土建（不含集电线路进入升压站所需电缆沟等土建）、建筑工程、设备安装；工程期间施工民事协调、补偿等；按国家电投标准完成设备标示、安全标牌的挂牌工作、所有安全标示警戒线的工作(含材料购买)。

（4） 设备调试：包括消防系统、二次系统、通讯系统、后台监控系统、视频监控系统、防雷系统、场区内所有设备及集电线路“五遥”（遥测、遥信、遥调、遥控、遥视）功能接入升压站光伏场区监控系统及升压站控制系统并配合调试。

（5） 协助办理项目开工的行政许可文件，包括但不限于电力业务许可证办理、选址意见书及建设工程规划许可证取得，施工许可、消防报建等；协助办理并网调试及其相关工作（含并网和验收各种证照手续办理）。

（6） 光伏电站及 35kV 集电线路安全稳定可靠性试运行、预验收。

（7） 负责完成竣工验收所涉及到的所有工作（环保、水保、消防、质监、并网安评、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调节和电能质量测试等）。

（8） 质保期内设备、材料、建筑安装质量问题、隐患、缺陷处理等工作。

威宁县五里岗夏家坪子50MWp

农业

光伏电站主体工程，实际装机容量 51.30216MWp。35kV 2 回地埋电缆，需接入新建的夏家坪子 110kV 升压站 35kV 配电装置，分界点：1.35kV 集电线路接至升压站 35kV 配电柜接线桩头处，含电缆头制作及接线等；2.光伏场区通讯线缆工程需送至升压站通讯柜接线端）。包括勘察设计、采购（组件、逆变器、站控系统除外）、施工、试运行、服务（包括竣工验收）并最终按标准投产移交等全过程的承包。,包括工程勘察、施工图设计、设备材料采购供应（不包含光伏组件、逆变器、站控系统设备）、建筑安装

具体见招标文件

9

2000

序号

标段名称

招标范围

工期要求

招标文件价格（元）

光伏电站工程总承包

工程施工、工程质量、工期控制、工程管理、调试、试运、功能试验、直至验收交付生产、以及在质量保修期内的消缺等全过程的承包工作，并按照工期要求和合同约定的总价达到标准并移交投产。承包人应为达到合同目标而履行合同。

 具体包括但不限于： 

（1） 勘察设计：光伏发电工程按容量设计，光伏区围栏按相关标准设计，含勘测、施工图设计及竣工图出版整理、现场技术服务等的设计及管理工作，设计需得到发包人批准实施。承包人不能私自更改项目可研设计方案，如发生技术变更，变更方案必须报监理及发包人同意后才能实施。 

（2） 设备供货：除（组件、逆变器、站控系统除外）发包人提供的设备外，承包人承担整个项目所需的支架、汇流箱、35kV 集电线路、通讯传输、光伏区现场视频监视系统，光伏场区设备监控系统等所有设备、材料（含场区及集电线路所有设备接入升压站所需辅材）、备品备件、专用工具的采购、运输，承包人负责本招标项目的所有设备及材料（含发包人提供的）的卸货、场内运输、保管、管理及剩余材料和备品备件的移交工作。 

（3） 建筑安装工程施工：负责项目光伏场区、光伏场围栏及35kV 集电线路工程进入升压站前土建（不含集电线路进入升压站所需电缆沟等土建）、建筑工程、设备安装；工程期间施工民事协调、补偿等；按国家电投标准完成设备标示、安全标牌的挂牌工作、所有安全标示警戒线的工作(含材料购买)。

 （4） 设备调试：包括消防系统、二次系统、通讯系统、后台监控系统、视频监控系统、防雷系统、场区内所有设备及集电线路“五遥”（遥测、遥信、遥调、遥控、遥视）功能接入升压站光伏场区监控系统及升压站控制系统并配合调试。

 （5） 协助办理项目开工的行政许可文件，包括但不限于电力业务许可证办理、选址意见书及建设工程规划许可证取得，施工许可、消防报建等；协助办理并网调试及其相关工作（含并网和验收各种证照手续办理）。

 （6） 光伏电站及 35kV 集电线路安全稳定可靠性试运行、预验收。

 （7） 负责完成竣工验收所涉及到的所有工作（环保、水保、消防、质监、并网安评、安全竣工验收、职业健康三同时、功率调节和电能质量测试等）。

 （8） 质保期内设备、材料、建筑安装质量问题、隐患、缺陷处理等工作。

序号

标段名称

资格要求

（一）基本资格要求

1. 投标人为中华人民共和国境内注册的合法经营的独立企业法人，具备增值税一般纳税人资格；

2．参加投标的单位没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态;

3．参加投标的单位在近 3 年内不存在重大安全事故，或在近 3 年内不存在两次及以上较大安全事故，或在近 1 年内不存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故；

4. 参加投标的单位在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；

5．参加投标的单位必须经营状况良好；

6．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同二标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同二标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同二标段投标；

安龙县蔑

帽坡农业

7．本工程不接收联合体投标；

1

光伏电站工程总承

8．投标人不得存在下列情形之一：

 （1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

包（二标

段）

（2）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共

享平台中列入失信被执行人名单；

（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

1、资质要求：

1、投标人必须满足下列条件之一：

1.1 必须具有国家建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证书；

1.2 必须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业专业乙级及以上资质或工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级资质；

2、业绩要求：

1、投标人必须满足下列条件之一：

1.1 施工单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个

50MWp 及以上光伏电站总承包业绩，或 3 年内累计容量至少 100MWp 的光伏电站施工业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。 

1.2 设计单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个50MWp 及以上光伏电站并网发电的施工图阶段设计业绩，或近 3 年内累计容量至少100MWp 的光伏电站设计业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。

3、项目经理：

必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格，且具有安全生产考核合格证书（B 证），并担任过 20MWp 及以上光伏工程的项目经理或总工程师（需提供证明文件）。

（一）基本资格要求

1. 投标人为中华人民共和国境内注册的合法经营的独立企业法人，具备增值税一般纳税人资格；

2．参加投标的单位没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态;

3．参加投标的单位在近 3 年内不存在重大安全事故，或在近 3 年内不存在两次及以上较大安全事故，或在近 1 年内不存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故；

4. 参加投标的单位在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；

5．参加投标的单位必须经营状况良好；

2

安龙县蔑帽坡农业光伏电站工程总承

6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标；

 7. 本工程不接收联合体投标；

包（一标

段）

8．投标人不得存在下列情形之一：

（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（2）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的（服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

1、资质要求：

1、投标人必须满足下列条件之一：

1.1 必须具有国家建设主管部门颁发的电力工程施工总承包二级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证书；

1.2 必须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业专业乙级及以上资质或工程设计电

力行业(新能源发电)专业乙级资质；

2、业绩要求：

1、投标人必须满足下列条件之一： 

1.1 施工单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个50MWp 及以上光伏电站总承包业绩，或 3 年内累计容量至少 100MWp 的光伏电站施工业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。 

1.2 设计单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 2 个50MWp 及以上光伏电站并网发电的施工图阶段设计业绩，或近 3 年内累计容量至少100MWp 的光伏电站设计业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。

3、项目经理：

必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格，且具有安全生产考核合格证书（B 证），并担任过 20MWp 及以上光伏工程的项目经理或总工程师（需提供证明文件）。

（一）基本资格要求

1. 投标人为中华人民共和国境内注册的合法经营的独立企业法人，具备增值税一般纳税人资格；

2．参加投标的单位没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态;

3．参加投标的单位在近 3 年内不存在重大安全事故，或在近 3 年内不存在两次及以上较大安全事故，或在近 1 年内不存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故；

威宁县龙

4. 参加投标的单位在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；

街海东梁

5．参加投标的单位必须经营状况良好；

3

子农业光伏电站工程总承包（二标段）

6．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标；

7．本工程不接收联合体投标；

8．投标人不得存在下列情形之一：

（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（2）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的 （服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

1、资质要求：

1、投标人必须满足下列条件之一： 

1.1 必须具有国家建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证书； 

1.2 必须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业专业乙级及以上资质或工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级资质；

2、业绩要求：

1、投标人必须满足下列条件之一： 

1.1 施工单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 1 个50MWp 及以上光伏电站总承包业绩，或 3 年内累计容量至少 100MWp 的光伏电站施工业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。 

1.2 设计单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 1 个50MWp 及以上光伏电站并网发电的施工图阶段设计业绩，或近 3 年内累计容量至少100MWp 的光伏电站设计业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。

3、项目经理：

必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格，且具有安全生产考核合格证书（B 证），并担任过 20MWp 及以上光伏工程的项目经理或总工程师（需提供证明文件）。

4

册亨大顶柱风光互补20MWp 农业光伏电站工程总承包

（一）基本资格要求

1. 投标人为中华人民共和国境内注册的合法经营的独立企业法人，具备增值税一般纳税人资格； 

2. 参加投标的单位没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态; 

3. 参加投标的单位在近 3 年内不存在重大安全事故，或在近 3 年内不存在两次及以上较大安全事故，或在近 1 年内不存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故； 

4. 参加投标的单位在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形； 

5. 参加投标的单位必须经营状况良好； 

6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标； 

7. 本工程不接收联合体投标； 

8. 投标人不得存在下列情形之一： 

（1） 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 

（2） 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共

享平台中列入失信被执行人名单； 

（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的

（服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

1、资质要求：

1、投标人必须满足下列条件之一：

1.1 必须具有国家建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证书； 

1.2 必须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业专业乙级及以上资质或工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级资质；

2、业绩要求：

1、投标人必须满足下列条件之一： 

1.1 施工单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 1 个20MWp 及以上光伏电站总承包业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。 

1.2 设计单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 1 个20MWp 及以上光伏电站并网发电的施工图阶段设计业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。

3、项目经理：必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格，且具有安全生产考核合格证书（B 证），并担任过 20MWp 及以上光伏工程的项目经理或总工程师（需提供证明文件）。

（一）基本资格要求

1. 投标人为中华人民共和国境内注册的合法经营的独立企业法人，具备增值税一般纳税人资格；

2．参加投标的单位没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态;

威宁县雪山杨家坪子

3．参加投标的单位在近 3 年内不存在重大安全事故，或在近 3 年内不存在两次及以上较大安全事故，或在近 1 年内不存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故；

5

70MWp 农

业光伏电

4. 参加投标的单位在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；

站工程总

承包

5．参加投标的单位必须经营状况良好；

6．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标；

7．本工程不接收联合体投标；

8．投标人不得存在下列情形之一： 

（1） 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 

（2） 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； 

（3） 存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的（服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

1、资质要求：

1、投标人必须满足下列条件之一： 

1.1 必须具有国家建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证书； 

1.2 必须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业专业乙级及以上资质或工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级资质；

2、业绩要求：

1、投标人必须满足下列条件之一： 

1.1 施工单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 1 个50MWp 及以上光伏电站总承包业绩，或 3 年内累计容量至少 100MWp 的光伏电站施工业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）

 1.2 设计单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 1 个50MWp 及以上光伏电站并网发电的施工图阶段设计业绩，或近 3 年内累计容量至少100MWp 的光伏电站设计业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。

3、项目经理：

必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格，且具有安全生产考核合格证书（B 证），并担任过 20MWp 及以上光伏工程的项目经理或总工程师（需提供证明文件）。

（一）基本资格要求

威宁县龙

1. 投标人为中华人民共和国境内注册的合法经营的独立企业法人，具备增值税一般纳税人资格；

街小米

2．参加投标的单位没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态;

6

70MWp 农业光伏电站工程总

3．参加投标的单位在近 3 年内不存在重大安全事故，或在近 3 年内不存在两次及以上较大安全事故，或在近 1 年内不存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故；

承包

4. 参加投标的单位在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；

5．参加投标的单位必须经营状况良好；

6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标； 

7. 本工程不接收联合体投标； 

8. 投标人不得存在下列情形之一： 

（1） 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 

（2） 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

 （3） 存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的

（服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

1、资质要求：

1、投标人必须满足下列条件之一： 

1.1 必须具有国家建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证书； 

1.2 必须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业专业乙级及以上资质或工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级资质；

2、业绩要求：

1、投标人必须满足下列条件之一： 

1.1 施工单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 1 个50MWp 及以上光伏电站总承包业绩，或 3 年内累计容量至少 100MWp 的光伏电站施工业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。 

1.2 设计单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 1 个50MWp 及以上光伏电站并网发电的施工图阶段设计业绩，或近 3 年内累计容量至少

100MWp 的光伏电站设计业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。

3、项目经理：

必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格，且具有安全生产考核合格证书（B 证），并担任过 20MWp 及以上光伏工程的项目经理或总工程师（需提供证明文件）。

威宁县龙

（一）基本资格要求

1. 投标人为中华人民共和国境内注册的合法经营的独立企业法人，具备增值税一般纳税人资格； 

2. 参加投标的单位没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态; 

3. 参加投标的单位在近 3 年内不存在重大安全事故，或在近 3 年内不存在两次及以上较大安全事故，或在近 1 年内不存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死

街海东梁

7

子农业光

伏电站工

程总承包

（一标段）

亡事故； 

4. 参加投标的单位在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形； 

5. 参加投标的单位必须经营状况良好； 

6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标； 

7. 本工程不接收联合体投标； 

8. 投标人不得存在下列情形之一： 

（1） 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； 

（2） 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； 

（3） 存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的（服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

1、资质要求：

1、投标人必须满足下列条件之一： 

1.1 必须具有国家建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证书； 

1.2 必须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业专业乙级及以上资质或工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级资质；

2、业绩要求：

1、投标人必须满足下列条件之一： 

1.1 施工单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 1 个50MWp 及以上光伏电站总承包业绩，或 3 年内累计容量至少 100MWp 的光伏电站施工业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。 

1.2 设计单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 1 个50MWp 及以上光伏电站并网发电的施工图阶段设计业绩，或近 3 年内累计容量至少100MWp 的光伏电站设计业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。

3、项目经理：

必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格，且具有安全生产考核合格证书（B 证），并担任过 20MWp 及以上光伏工程的项目经理或总工程师（需提供证明文件）。

（一）基本资格要求

1. 投标人为中华人民共和国境内注册的合法经营的独立企业法人，具备增值税一般纳税人资格；

2．参加投标的单位没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态;

3．参加投标的单位在近 3 年内不存在重大安全事故，或在近 3 年内不存在两次及以上较大安全事故，或在近 1 年内不存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故；

4. 参加投标的单位在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；

5．参加投标的单位必须经营状况良好；

6．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标；

7．本工程不接收联合体投标；

8．投标人不得存在下列情形之一：

威宁县秀水得来洞

（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

8

80MWp 农业光伏电

（2）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

站工程总承包

（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的

（ 服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

1、资质要求：

1、投标人必须满足下列条件之一：

1.1 必须具有国家建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证书；

1.2 必须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业专业乙级及以上资质或工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级资质；

2、业绩要求：

1、投标人必须满足下列条件之一：

1.1 施工单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 1 个50MWp 及以上光伏电站总承包业绩，或 3 年内累计容量至少 100MWp 的光伏电站施工业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。

1.2 设计单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 1 个50MWp 及以上光伏电站并网发电的施工图阶段设计业绩，或近 3 年内累计容量至少100MWp 的光伏电站设计业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字

盖章页及并网发电证明材料）。

3、项目经理：必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格，且具有安全生产考核合格证书（B 证），并担任过 20MWp 及以上光伏工程的项目经理或总工程师（需提供证明文件）。

（一）基本资格要求

1. 投标人为中华人民共和国境内注册的合法经营的独立企业法人，具备增值税一般纳税人资格；

2．参加投标的单位没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态;

3．参加投标的单位在近 3 年内不存在重大安全事故，或在近 3 年内不存在两次及以上较大安全事故，或在近 1 年内不存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故；

4. 参加投标的单位在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；

5．参加投标的单位必须经营状况良好；

6．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标；

威宁县五

里岗夏家

7．本工程不接收联合体投标；

坪子

8．投标人不得存在下列情形之一：

9

50MWp 农

业光伏电

（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

站工程总承包

（2）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的（服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

1、资质要求：

1、投标人必须满足下列条件之一：

1.1 必须具有国家建设主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证书；

1.2 必须具有工程设计综合甲级资质或工程设计电力行业专业乙级及以上资质或工程设计电力行业(新能源发电)专业乙级资质；

2、业绩要求：

1、投标人必须满足下列条件之一：

1.1 施工单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内累计完成过至少 1 个