纳雍县屯脚灰场50MWp农业光伏电站设备安装工程招标公告

序号

标段名称

招标范围

工期要求

招标文件价格（元

1

标段 1： 纳雍县屯脚灰场50MWp 光伏电站110kV 送出线路及对侧间隔扩建设计施工

纳雍县屯脚灰场 50MWp 农业光伏电站 110kV 送出线路单回长度约 18km（共 1 条，线径 150mm2），总长约 18km。工作内容包括但不限于：1.110kV 输电线路（线路总长约 18km，含 1 个对侧间隔扩建）的勘察、前期手续办理（如林勘、社会稳定性评价、停电手续办理、林木砍伐手续等）、施工图设计（含审查与报备）、竣工图编制（含审查与报备）；2.工程设备材料

（包括对侧保护、计量、监控、通信、调度自动化等所有一次二次设备）采购、运输、保管、建筑安装工程施工（包括杆塔电缆、导线、金具、杆塔三牌安装、OPGW 光缆、线路及设备防雷接地等原材料、设备购买、加工制作安装施工、对侧间隔施工和全线环境保护与水土保持施工）；3.临时道路修筑； 4.负责施工过程中的青苗、林木砍伐、农事、土地占用赔偿以及民事协调，穿越跨越各级电力 、通信线路、公路、铁路等、各种手续及赔偿事宜）；5.调试（含等保测评和定值计算）、通电合格、取得当地供电部门的验收合格证以及协助项目业主获得入网许可证明和线路的政府主管部门核准，环水保等专项验收合格直至通过工程竣工验收，并在质量责任期和质量保修期内承担并履行本合同规定的各项责任和义务。

、 具体

、

见招

标文件

1500

2

标段 2：

威宁县迤那水塘二期 30MWp 农业光伏电站 35kV 送出线路单回长度约 2km（共 1 条，线径 185mm2），总长约 2km；龙街大

具体

1500

序号

标段名称

招标范围

工期要求

招标文件价格（元

威宁县迤那水塘二期

30MWp、龙街大寨60MWp 农业光伏电站

35kV 送出线路设计施工

寨 60MWp 农业光伏电站 35kV 送出线路单回长度约 2.6km（共2 条，线径 185mm2），总长约 5.2km，所有 35kV 线路均需接入海东梁子 220kV 升压站 35kV 配电装置。工作内容包括但不限于：1.35kV 输电线路（线路总长约 7.2km）的勘察、前期手续办理（如林勘、社会稳定性评价、停电手续办理、林木砍伐手续等）、施工图设计（含审查与报备）、竣工图编制（含审查与报备）；2.工程设备材料采购、运输、保管、建筑安装工程施工（包括杆塔、电缆、导线、金具、杆塔三牌安装、 OPGW 光缆、线路及设备防雷接地等原材料、设备购买、加工制作安装施工和全线环境保护与水土保持施工）。光伏区

、35kV 集电线路由光伏区安装单位敷设至本工程光伏区首基铁

塔处，电缆（含光缆）上塔和连接（含塔上操作平台、电缆头制作与安装、防雷与接地、光纤盒、光纤熔接等）由本标段负责，此段电缆耐压试验仍由光伏区安装单位负责；3.临时道路修筑；4.负责施工过程中的青苗、林木砍伐、农事、土地占用赔偿以及民事协调，穿越跨越各级电力 、通信线路、公路、铁路等各种手续及赔偿事宜；5.调试（含等保测评和定值计算

、通电合格、取得当地供电部门的验收合格证以及协助项目业主获得入网许可证明和线路的政府主管部门核准，环水保等专项验收合格直至通过工程竣工验收，并在质量责任期和质量保修期内承担并履行本合同规定的各项责任和义务。

见招标文件

）

3

标段 3： 纳雍县屯脚灰场50MWp 光伏电站施工

包括但不限于：1.进场道路修建（或改扩建）；2.光伏区道路修建；3.光伏区清表及场平、光伏区阵列基础（含支架埋件采购及埋设）、设备基础；4.110kV 升压站土建施工；5.施工期环水保施工等。并在质量保证期内承担并履行本工程合同规定的各项责任和义务。

具体见招标文件

1500

4

标段 4： 威宁县龙街大寨60MWp 农业光伏电站设备安装工程

包括但不限于光伏发电设备安装（支架、组件、逆变器、箱变、通讯柜、电缆分接箱、电缆、电缆头、电缆槽盒、电缆防火封堵、防雷与接地、标识、标牌等）及单体调试并配合整套试运；集电线路电缆沟与接地沟开挖、回填；箱变基础回填； 逆变器、通讯柜、电缆分接箱基础施工；光伏区监控系统、保护、通信、环境监测等设备安装及光缆安装（含接头及尾纤采购和安装）、敷设和其他设备安装、调试；光伏区接地（含材料采购）；光伏区围栏施工（含材料采购）；施工期环水保施工；除发包人提供的设备、材料外为完成本项目施工的剩余设备、材料采购以及发包人提供的设备、材料卸车、保管、二次转运、现场中转场地的临时征租用由承包人负责完成。

35kV 集电线路敷设至 35kV 架空线路光伏区首基铁塔处，电缆上塔工作由线路施工单位完成（含电缆头制作安装），电缆耐压等试验仍由光伏区安装单位负责。

具体见招标文件

1500

序号

标段名称

招标范围

工期要求

招标文件价格（元

并在质量保证期内承担并履行本工程合同规定的各项责任和义务。

5

标段 5： 威宁县龙街大寨60MWp 农业光伏电站施工

包括但不限于进场道路修建（或改扩建）、光伏区道路修建光伏区清表及场平、光伏区阵列基础（含支架埋件采购及埋设

、设备基础，施工期环水保施工等。并在质量保证期内承担并履行本工程合同规定的各项责任和义务。

具体

、

） 见招

标文件

1500

6

标段 6： 威宁县迤那水塘二期30MWp 农业光伏电站建筑安装工程

1. 建筑工程包括但不限于进场道路修建（或改扩建）、光伏区道路修建、光伏区清表及场平、光伏区阵列基础（含支架埋件采购及埋设）、设备基础，施工期环水保施工等。
2. 安装工程包括但不限于光伏发电设备安装（支架、组件、逆变器、箱变、通讯柜、电缆分接箱、电缆、电缆头、电缆槽盒、电缆防火封堵、防雷与接地、标识、标牌等）及单体调试并配合整套试运；集电线路电缆沟与接地沟开挖、回填；箱变基础回填；逆变器、通讯柜、电缆分接箱基础施工；光伏区监控系统、保护、通信、环境监测等设备安装及光缆安装（含接头及尾纤采购和安装）、敷设和其他设备安装、调试；光伏区接地（含材料采购）；光伏区围栏施工（含材料采购）；施工期环水保施工；除发包人提供的设备、材料外为完成本项目施工的剩余设备、材料采购以及发包人提供的设备、材料卸车、保管、二次转运、现场中转场地的临时征租用由承包人负责完成。35kV 集电线路敷设至 35kV 架空线路光伏区首基铁塔处， 电缆上塔工作由线路施工单位完成（含电缆头制作安装），电缆耐压等试验仍由光伏区安装单位负责。 并在质量保证期内承担并履行本工程合同规定的各项责任和义务。

具体见招标文件

1500

7

标段 7： 纳雍县屯脚灰场50MWp 农业光伏电站设备安装工程

包括但不限于光伏发电设备安装（支架、组件、逆变器、箱变、通讯柜、电缆分接箱、电缆、电缆头、电缆槽盒、电缆防火封堵、防雷与接地、标识、标牌等）及单体调试并配合整套试运；集电线路电缆沟与接地沟开挖、回填；箱变基础回填； 逆变器、通讯柜、电缆分接箱基础施工；光伏区监控系统、保护、通信、环境监测等设备安装及光缆安装（含接头及尾纤采购和安装）、敷设和其他设备安装、调试；光伏区接地（含材料采购）；光伏区围栏施工（含材料采购）；施工期环水保施工；除发包人提供的设备、材料外为完成本项目施工的剩余设备、材料采购以及发包人提供的设备、材料卸车、保管、二次转运、现场中转场地的临时征租用由承包人负责完成。35kV 集电线路须敷设至本工程 110kV 升压站 35kV 配电装置。并在质量保证期内承担并履行本工程合同规定的各项责任和义务。

具体见招标文件

1500

序号

标段名称

资格要求

标 段 1： 纳雍县屯 脚灰场50MWp 光伏电站110kV 送出线路及 对侧间隔 扩建设计、施工

（一）基本资格要求

1.投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业;

2．参加投标的单位没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态;

3．参加投标的单位在近 3 年内不得存在重大安全事故，或在近 3 年内不得存在两次较大安全事故，或在近 1 年内不得存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故；

4．参加投标的单位在近 3 年内不得存在骗取中标或严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；

5．参加投标的单位必须经营状况良好;

1

6．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标。

7．本工程不接收联合体投标。

8．投标人不得存在下列情形之一：（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

资质要求：

1、投标人必须满足下列条件之一：

1.1 具备国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，承装(修、试)电力设施许可证承装类三级及以上资质，且持有有效的安全生产许可证；

1.2 必须具有工程设计电力行业专业（送电工程、变电工程）设计丙级及以上资质；

业绩要求：

1、投标人必须满足下列条件之一： 

1.1 、施工单位近 3 年 (自 2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内完成至少 110kV 送出线路工程长度不少于 20km（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。 

1.2 、设计单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内完成至少 110kV 送出线路工程长度不少于 20km 设计业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。

项目经理资格：

具有国家二级注册建造师及以上执业资格，且具有安全生产考核合格证书（B 证），担任过类似工程的项目经理或副经理或总工程师（需提供证明文件）。

2

标段 2： 威宁县迤那水塘二期30MWp、龙街大寨60MWp 农业光伏电站35kV 送出线路设计、施工

（一）基本资格要求

1. 投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业; 

2. 参加投标的单位没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态; 

3. 参加投标的单位在近 3 年内不得存在重大安全事故，或在近 3 年内不得存在两次较大安全事故，或在近 1 年内不得存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故； 

4. 参加投标的单位在近 3 年内不得存在骗取中标或严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形； 

5. 参加投标的单位必须经营状况良好; 

6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标。 

7. 本工程不接收联合体投标。 

8. 投标人不得存在下列情形之一：（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求资质要求：

1、投标人必须满足下列条件之一： 

1.1 具备国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，承装(修、试)电力设施许可证承装类三级及以上资质，且持有有效的安全生产许可证；

1.2 必须具有工程设计电力行业专业（送电工程、变电工程）设计丙级及以上资质；

业绩要求：

1、投标人必须满足下列条件之一： 

1.1 、施工单位近 3 年 (自 2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内完成至少 110kV 送出线路工程长度不少于 10km（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。 

1.2 、设计单位必须具有近 3 年 (2017 年 1 月 1 日起至投标截止日)内完成至少 110kV 送出线路工程长度不少于 10km 设计业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。

项目经理资格：

具有国家二级注册建造师及以上执业资格，且具有安全生产考核合格证书（B 证），担任过类似工程的项目经理或副经理或总工程师（需提供证明文件）。

（一）基本资格要求

1.投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业;

2．参加投标的单位没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态;

3．参加投标的单位在近 3 年内不得存在重大安全事故，或在近 3 年内不得存在两次较大安全事故，或在近 1 年内不得存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故；

4．参加投标的单位在近 3 年内不得存在骗取中标或严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；

5．参加投标的单位必须经营状况良好;

3

标段 3： 纳雍县屯脚灰场50MWp 光伏电站施工

6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标。 

7. 本工程不接收联合体投标。 

8. 投标人不得存在下列情形之一：（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

1.资质条件：具备电力工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

2.业绩要求：近三年（2017 年 1 月 1 日至截标日止）内完成至少 1 个 50MWp 及以上光伏电站安装业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。

3.项目经理资格：必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格，且具有安全生产考核合

格证书（B 证），并担任过类似工程的项目经理或总工程师（需提供证明文件）。

（一）基本资格要求

1.投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业;

2．参加投标的单位没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态;

3．参加投标的单位在近 3 年内不得存在重大安全事故，或在近 3 年内不得存在两次较大安全事故，或在近 1 年内不得存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故；

4．参加投标的单位在近 3 年内不得存在骗取中标或严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；

5．参加投标的单位必须经营状况良好;

4

标段 4： 威宁县龙街大寨60MWp 农业光伏电站设备安装工程

6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标。 

7. 本工程不接收联合体投标。 

8. 投标人不得存在下列情形之一：（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）被最高人民法院在“信用中国”网站

或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的

服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

1.资质条件：具备电力工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

2.业绩要求：近三年（2017 年 1 月 1 日至截标日止）内完成至少 1 个 50MWp 及以上光伏电站安装业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。

3.项目经理资格：必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格，且具有安全生产考核合格证书（B 证），并担任过类似工程的项目经理或总工程师（需提供证明文件）。

（一）基本资格要求

标段 5：

1.投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业;

威宁县龙

2．参加投标的单位没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态;

5

街大寨60MWp 农业光伏电

3．参加投标的单位在近 3 年内不得存在重大安全事故，或在近 3 年内不得存在两次较大安全事故，或在近 1 年内不得存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故；

站施工

4．参加投标的单位在近 3 年内不得存在骗取中标或严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；

5. 参加投标的单位必须经营状况良好; 

6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标。 

7. 本工程不接收联合体投标。 

8. 投标人不得存在下列情形之一：（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）被最高人民法院在“信用中国”网站

或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的

服务-查询-信用查询）。

（二）专业资格要求

1. 资质条件：具备电力工程施工总承包三级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。 

2. 业绩要求：近三年（2017 年 1 月 1 日至截标日止）内完成至少 1 个 50MWp 及以上光伏电站安装业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。 

3. 项目经理资格：必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格，且具有安全生产考核合格证书（B 证），并担任过类似工程的项目经理或总工程师（需提供证明文件）。

（一）基本资格要求

1.投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业;

2．参加投标的单位没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态;

标段 6：

3．参加投标的单位在近 3 年内不得存在重大安全事故，或在近 3 年内不得存在两次较大安全事故，或在近 1 年内不得存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故；

威宁县迤那水塘二

 4．参加投标的单位在近 3 年内不得存在骗取中标或严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；

6

期

5．参加投标的单位必须经营状况良好;

30MWp 农业光伏电站建筑安

6．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标。

装工程

7．本工程不接收联合体投标。

8．投标人不得存在下列情形之一：（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的（服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求 

1. 资质条件：具备电力工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。 

2. 业绩要求：近三年（2017 年 1 月 1 日至截标日止）内完成至少 1 个 30MWp 及以上光伏电站安装业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。 

3. 项目经理资格：必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格，且具有安全生产考核合格证书（B 证），并担任过类似工程的项目经理或总工程师（需提供证明文件）。

（一）基本资格要求

1.投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业;

2．参加投标的单位没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态;

3．参加投标的单位在近 3 年内不得存在重大安全事故，或在近 3 年内不得存在两次较大安全事故，或在近 1 年内不得存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故；

4．参加投标的单位在近 3 年内不得存在骗取中标或严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；

5．参加投标的单位必须经营状况良好;

7

标段 7： 纳雍县屯脚灰场50MWp 农业光伏电站设备安装工程

6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。属于同一母公司的子公司或控股公司不得在同一标段投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司在同一标段投标。 

7. 本工程不接收联合体投标。 

8. 投标人不得存在下列情形之一：（1）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2）被最高人民法院在“信用中国”网站

或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。（3）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的

服务-查询-信用查询）。

（二）专项资格要求

1.资质条件：具备电力工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

2.业绩要求：近三年（2017 年 1 月 1 日至截标日止）内完成至少 1 个 50MWp 及以上光伏电站安装业绩（需提供合同封面、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页及并网发电证明材料）。

3.项目经理资格：必须具有国家二级注册建造师及以上执业资格，且具有安全生产考核合格证书（B 证），并担任过类似工程的项目经理或总工程师（需提供证明文件）。