序号

标段名称

招标范围

工期/交货期

招标文件价格

（元）

1.

01 纳雍电厂一厂 2020 年度脱硫石灰石采购

贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂（一厂）4×300MW 发电机组一年（自合同签订之日起计算）脱硫系统所需全部石灰石的供货，预计量为 30 万吨。

合同供货期一年

2000

2.

02 纳雍电厂二厂 2020 年度脱硫石灰石采购

贵州金元股份有限公司纳雍发电总厂（二厂）4×300MW 发电机组一年（自合同签订之日起计算）脱硫系统所需全部石灰石的供货，预计量为 30 万吨。

合同供货期一年

2000

3.

03 茶园电厂

2020 年度脱硫石灰石采购

贵州金元茶园发电有限责任公司2×660MW 发电机组一年（自合同签订之日起计算）脱硫系统所需全部石灰石的供

货，预计量为 500000 吨，根据甲方需求供

合同供货期一年

3000

序号

标段名称

招标范围

工期/交货期

招标文件价格

（元）

货。

4.

04 黔西电厂

2020 年度脱硫石灰石采购

贵州金元股份有限公司黔西电厂 2020 年度脱硫石灰石采购；包括 1- 5 号机组脱硫系统所需全部石灰石的供货(预计年用量为 55 万吨）、运输、装卸等

合同供货期一年

。

3000

5.

05 黔西电厂1、2 号炉煤粉关断门改造

本次招标范围为：黔西电厂 1、2 号炉各磨煤机出口煤粉关断门改造；将 32 台关断门全部改造为气动、单闸板圆形关断门（含 气控系统及附件）；项目包含设计、供货、运输、储存、安装（含原设备拆除，并转 运至招标方指定位置）、试运、试验及工 程移交后的售后服务等。具体内容详见第五卷“发包人要求”。

合同签订后 30 天内所有设备材料到达现场。

1000

6.

10 黔西电厂4 号炉磨煤机料位测量系统改造

黔西电厂 4 号炉磨煤机料位系统改造（A、B、C、D 球磨机料位测量系统，共四套）， 以解决设备老化、料位测量不准等问题。 包括设计、制造、供货、运输和储存、安 装（含原设备拆除及转运）、调试、检验、试运行、消缺、培训以及工程移交后的售 后服务等。具体内容详见招标文件第五章“发包人要求”。

合同签订后 2 个月内完成供货， 施工工期为接招标方通知后 40 个自然日内。

1000

7.

13 黔西电厂4 号炉原煤仓改造

黔西电厂 4 号炉原煤仓（共 8 台）改造； 主要工作：1）原煤仓标高 25.37 米以上（含截面内径 φ3 米以上部分）的内衬高分子板改为 3mm 厚 06Cr19Ni10 内衬不锈钢，2）原煤仓标高 25.37 米以下（含截面内径 φ3 米以下部分）至给煤机入口处改为 10mm 厚 06Cr19Ni10 不锈钢双曲线金属煤斗；项目包含设计、采购、供货、运 输、储存、安装（含原设备拆除及转运）、试运、试验及售后服务等。具体内容详见第五卷“发包人要求”。

合同签订后 50 天内完成供货，施工工期为接招标方通知后 25 天。

1000

8.

15 鸭溪电厂2020-2022 年度全厂脚手架搭设及保温维护服务

1、全厂范围内 4*300MW 机组设备检修、维护所需的脚手架搭设、拆除，以及设备 保温棉和保温铝皮修理（不含脱硫、除灰、输煤系统机务部分的设备检修、维护所需 的脚手架的搭拆、设备保温棉和保温铝皮 修理）；

2、脱硫、除灰、输煤系统的电气、热工专

36 个月

1000

序号

标段名称

招标范围

工期/交货期

招标文件价格

（元）

业检修维护所需的脚手架搭拆、设备保温棉及保温铝皮修理；

3、招标方委外项目、机组等级检修和技术改造所需的脚手架搭设、拆除以及设备保温棉及保温铝皮修理（只限技术协议、合同中规定属于招标方责任范围内需要搭拆的脚手架以及设备保温铝皮修理）；

4、投标方必须保证长驻现场人员不得少于16 人（其中脚手架作业人员 12 人，保温修理人员 4 人）；

5、本次招标范围不包含锅炉炉内满膛脚手架搭拆。

序号

标段名称

资格要求

1.

01 纳雍电厂一厂2020 年度脱硫石灰石采购

（1）基本资格要求：

1. 投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。

2. 经营状况良好。

3. 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。

4. 最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。

5. 信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（2）专项资格要求：投标人需提供经年检合格的《矿山开采许可证》、《安全生

产许可证》。

（3） 业绩要求：无

（4） 其他：无。

（1）基本资格要求：

1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。

02 纳雍电厂二厂

2．经营状况良好。

2.

2020 年度脱硫石

3．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。

灰石采购

4．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同

被解除的情形，在《供应商合同执行/招投标行为不良记录

信息采集表》无不良记录。

序号

标段名称

资格要求

5．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 

（2） 专项资格要求：投标人需提供经年检合格的《矿山开采许可证》、《安全生产许可证》。

（3） 业绩要求：无

（4） 其他：无。

3.

03 茶园电厂2020 年度脱硫石灰石采购

（1）基本资格要求：

1. 投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。

2. 经营状况良好。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。

3. 最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。

4. 信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（2）专项资格要求：无。

（3） 业绩要求：无。

（4） 其他：投标人需提供经年检合格的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、组织代码证》、《矿山开采许可证》、石灰石矿生产商的《安全生产许可证》。

4.

04 黔西电厂2020 年度脱硫石灰石采购

（1）基本资格要求：

1. 投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。

2. 经营状况良好。

3. 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。

4. 最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。

5. 信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 

（2）专项资格要求：投标人需提供经年检合格的《矿山开采许可证》、《安全生

产许可证》。

（3）业绩要求：近三年内有不低于 5 万吨的石灰石销售业绩，并提供相应数量的

合同复印件(至少包括合同首页、签字页、供货范围页）、用户联系电话（座机）

等相关业绩证明材料，若提供的证明材料不全，视为无效业绩。

（4）其他：无。

5.

05 黔西电厂 1、2 号炉煤粉关断门改造

（1）基本资格要求：

1. 投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。

2. 投标人具有完善的质量管理体系，必须持有 ISO9001 质量管理体系认证证书或

序号

标段名称

资格要求

国家认定的资质机构颁发的质量管理体系认证证书。

3. 经营状况良好。

4. 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。

5. 最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。

6. 施工部分允许分包，不允许转包。

7. 投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件（包括：企业简介、业绩、质量管理体系认证证书、荣誉证书、近 3 年无重大及以上安全事故或人身伤亡事故和重大及以上质量事故情况的声明函等）供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。

8. 信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 

（2） 专项资格要求：施工单位必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；且具有安全生产许可证。

（3） 业绩要求：

投标方近五年内，具有国内 2 台及以上火电机组（单机 300MW 及以上）的整套煤粉关断门（与本标段同类型）供货或改造，且成功运行 2 年及以上的业绩。投标方提供相应数量的合同复印件(至少包括合同首页、签字页、技术参数页、供货范围页等）、发包人或用户证明、用户联系电话等相关业绩证明材料，以上资料缺失则视为无效业绩，评标时不予认定。

（4） 项目经理的资格要求：无。

（5） 安全质量要求：在近 3 年内不存在重大安全事故，或在近 3 年内不存在两次及以上较大安全事故，或在近 1 年内不存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故。（6） 其他：无。

6.

10 黔西电厂 4 号炉磨煤机料位测量系统改造

（1）基本资格要求：

1. 投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。

2. 投标人具有完善的质量管理体系，必须持有 ISO9001 质量管理体系认证证书或国家认定的资质机构颁发的质量管理体系认证证书。

3. 经营状况良好。

4. 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。

5. 最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。

6. 施工部分不允许分包，不允许转包。

7. 信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

序号

标段名称

资格要求

（2） 专项资格要求：无。

（3） 业绩要求：投标人应在近 5 年内具有不少于 5 台及以上球磨机料位测量系统的改造或供货，且成功运行 1 年及以上的业绩。投标人须随投标文件同时提供相关合同的复印件（至少包括：合同单位、联系人、联系电话、业主验收证明、合同首页和签字页复印件等）等文件，资料缺少的业绩视为无效业绩， 评标时不予认定。

（4） 项目经理的资格要求：无。

（5） 安全质量要求：在近 3 年内不存在重大安全事故，或在近 3 年内不存在两次及以上较大安全事故，或在近 1 年内不存在较大安全事故，或近 1 年内在系统未发生人身死亡事故。

（6） 其他：无。

7.

13 黔西电厂 4 号炉原煤仓改造

（1）基本资格要求：

1. 投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。

2. 投标人具有完善的质量管理体系，必须持有 ISO9001 质量管理体系认证证书或国家认定的资质机构颁发的质量管理体系认证证书。

3. 经营状况良好。

4. 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。

5. 最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。

6. 施工部分允许分包，不允许转包。

7. 投标人若施工部分分包，必须按招标文件要求随投标文件提供分包单位的资格文件（包括：企业简介、业绩、质量管理体系认证证书、荣誉证书、近 3 年无重大及以上安全事故或人身伤亡事故和重大及以上质量事故情况的声明函等）供招标人评标时审查。若投标人未提供或提供的资料不满足招标文件要求，则视为无效投标。投标人中标后不得更换该施工分包商，如更换施工分包商，则招标人有权终止合同。

8. 信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（2） 专项资格要求：

施工单位必须具有国家建设主管部门核定的电力工程施工总承包壹级及以上

资质，或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；且具有安全生产许可证。

（3） 业绩要求：投标方近五年内，具有国内两个及以上火力发电厂（单机300MW 及以上机组）的原煤仓新建或改造，且成功运行一年及以上的业绩。投标方提供相应数量的合同复印件(至少包括合同首页、签字页、技术参数页、供货范围页等）、发包人或用户证明、用户联系电话等相关业绩证明材料，以

上资料缺失则视为无效业绩，评标时不予认定。

（4） 项目经理的资格要求：无。

（5） 安全质量要求：在近 3 年内不存在重大安全事故，或在近 3 年内不存在两次及以上较大安全事故，或在近 1 年内不存在较大安全事故，或近 1 年内在