广东省机场集团物流 国内、国际货站洗手间设施设备改造工程项目
竞价公告
第一部分 竞价项目说明
广东省机场集团物流 （以下简称“采购人”）现就国内、国际货站洗手间设施设备改造工程项目，邀请有相应资格的合作商（以下简称“报价人”）进行网上竞价。
1.项目概况：
1.1项目
1.2项目内容：国内货站A1栋洗手间、出发理货区洗手间、A3栋洗手间、到达后门洗手间、国际货站修理厂洗手间、国际货站主楼洗手间进行装修改造；
1.3项目限价：71.84万元。
2.合格报价人条件：
2.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人；
2.2投标人须具备建筑工程施工总承包叁级或以上资质，提供资质证书复印件加盖公章；
2.3投标人须具有有效的企业安全生产许可证，提供证书复印件加盖公章；
2.4报价人2017年1月1日至今没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，报价人（包括其关联公司）2017年1月1日未与广东省机场管理集团 其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章，格式样版见附录4）；
2.5报价人出具本竞价公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章：
1）国家企业信用信息公示系统（ /）的经营异常名录或严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录6）；
2）信用中国（ /）的失信被执行人或企业经营异常名录（截图格式要求详见附录7）；
3）中国执行信息公开网（ /）的全国法院失信被执行人名单（截图格式要求详见附录8）；
2.6法定咨询电话18811547188代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格；
2.7未被广东省机场管理集团 或其下属机构列入拒绝合作名单；
2.8本项目不接书
（如报价文件签署人不是法定代表人需提供）
本人（姓名）系（报价人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为的 （项目名称） 报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。
授权委托期限：自年月日至年月日止。
代理人无转委托权。特此委托。
报价
(2) 视为送达的其他
(2) 分包工程价款的支付
7．交通运输
7.1 道路通行权和场外设施的约定：承包人向发包人发出申请，经发包人同意后，由承包人办理有关施工场地及公共道路开通等手续，相关费用已包含在投标报价中。
7.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：按通用条款约定。
7.3运输超大件和超重件的费用：按通用条款约定。
8．专项批准事件的签认
8.1 专项批准事件的签认的签认人选
(1)专项批准事件的业主方工程师：
具体人选： 印章样式： 签字样式： 授权范围：
(2)专项批准事件的造价工程师
具体人选： 印章样式： 签字样式： 授权范围：
(3)专项批准事件的建造师的：
具体人选： 印章样式： 签字样式： 授权范围：
9．发包人
9.1 发包人完成下列工作的约定
(1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：提供场地的时间与开工时间同，对场地进行清理使之具备施工条件由承包人负责，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。
(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及 同时，施工期间一切水、电、通讯费由承包人按发包人相关管理规定向发包人足额支付。
(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：承包人向发包人发出申请，经发包人同意后，由承包人办理有关施工场地及公共道路开通等手续，相关费用已包含在投标报价中。
(4)提供施工所需有关资料的时间：根据工程需要，由发包人提供，但承包人要自行调查核实资料，并承担由此引起的责任和损失，费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付，但发包人可提供协助。
(5)办理施工所需的有关证件和批准手续的约定：承包人需协助发包人办理有关施工直至最后竣工验收所需证件、文件。
(6)现场交验的时间：开工前7天。
(7)组织标准与规范的时间：由发包人开工前提供。
(8)组织图纸会审和设计交底的约定：承包人接到施工图纸7天内进行。
(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、名树名木之状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施，相关费用已包含在投标报价中。
(10)接收已完工程支付工程相关价款的约定：按通用条款执行。
10.提供施工场地的时间：计划2020年 月 日提供施工场地。
11. 支付款项
(1) 工程款支付期限
□按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款规定期限支付。
√另作约定：按本合同专用条款中有关工程价款支付期限规定执行。
(2) 工程款支付方式
√按协议书所注明的银行帐号转帐。
□支票支付。
□其他
√另作约定：按本合同专用条款中有关工程价款支付期限规定执行。
(2)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无。
13. 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
承包人须于每月25日前向发包人提供如下计划、报表，经发包人 审核批准后实施：
1、当月应完成的工程进度和实际完成进度统计报表一式六份（说明提前或拖延原因（时间从上月25日至当月24日）；
2、当月完成的工程量申报,要求分细项申报,并有完成金额一式六份（时间从上月25日至当月24日）；
3、下月资金使用计划一式六份（时间从本月25日至下月24日）；
4、下月施工进度计划一式六份（时间从本月25日至下月24日）；
5、下月施工拟投入设备、劳动力计划一式六份（时间从本月25日至下月24日）；
6、当月工程质量、安全生产、文明施工情况报告一式六份（时间从上月25日至当月24日）；
7、承包人负责向发包人提供工程事故报告一式六份（如果发生时）。
8、承包人应在每季的最后一个月的25日前递交上季度的工程进度款《资金使用反馈表》，由发包人核实确认资金落实情况，保证承包人及平行分包专业应将工程进度款专用于实施本合同工程所需的材料及人工费用、施工机械、工程设备。
9、承包人应在每月25日前向发包人提交对各专业间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告。
注：所述的计划、报表的具体格式，先由承包人提出格式建议，经发包人调整后按统一格式执行。
14.1根据工程需要，承包人提供和维修白天或夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。若承包人未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。在承包人进场后，承包人应作为本项目施工场地总负责人，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，要求符合《广州市建设工程文明施工管理方法（试行）》穗建筑[1999]175号规定。
14.2需承包人办理的有关场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按工程所在地政府的规定办理并承担由此发生的费用，并在开工后2个月内以书面形式知会发包人。
14.3已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：未移交后续施工单位使用前，对自行施工的已完工工程的保护工作及费用均由承包人负责，发生损坏由承包人自费修复；
14.4承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木之状况进行勘察，根据勘察结果确定具体的保护措施并承担有关费用。若发现正常施工措施及现有条件已不能达到保护目的，承包人应及时报告，经发包人批准采取特殊保护处理的，发包人承担不包含在招投标内容中的额外保护费用。承包人应对上述内容所采取的保护措施进行监测及维护，并应根据监测结果及时反馈信息指导施工，以确保上述承包人办理保险事项有：
√合同通用条款第31.1 款的第（1）项；
√合同通用条款第31.1 款的第（2）项；
√合同通用条款第31.1 款的第（3）项；
√合同通用条款第31.1 款的第（4）项。
21．进度计划和报告
21.1承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：
21.1.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7天提交施工组织设计，每月15日前报送下月“工程进度计划表”。
21.1.2发包人确认的时间：收到方案后5天，每月18日前批复“工程进度计划表”。
21.1.3群体工程中有关进度计划的要求： 按单位工程编制进度计划执行。
21.2承包人应当加强计划管理，严格按照发包人确认的工程进度计划组织施工，并接他人代为整治，由此所产生的一切损失、费用均由承包人承担。
对于专业分包单位在施工过程中造成的环境污染（包括文明施工混乱），承包人必须配合发包人，督促该分包单位立即采取整治措施，如果分包单位不服从承包人的整治要求，承包人必须自行组织及时完成环境污染的整治工作并向发包人书面汇报其过程及效果，由此产生的费用经发包人审核确认，从该分包单位的工程款项中扣除，由发包人将该笔款项支付给承包人。而由于承包人管理督促不力或漠视不理，以致分包单位未能及时整治或不进行整治而造成的一切损失，承包人必须承担相应的违约责任。
33．治安管理的约定：承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内：全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。根据发包人或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，施工围蔽按广州市相关要求执行。遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行，施工如需临时占用人行道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于的造价咨询机构核定为准。同时，承包人与发包人一致同意：发包人有权根据工程实际需要增加或减少部分工程，并相应增加或减少工程费用，承包人不得拒绝。
57.3 承包人提交结算报告的时间：竣工验收合格后60天内。
57.4 承包人有责任准确编制结算书，要求经审定的结算金额与送审结算书金额误差在10%以内（含10%），如误差超过10%时，该工程的审核费由施工单位支付，发包人在结算款中扣除。
57.5 承包人应当向发包人提供如下竣工结算资料：
（1）工程结算书；（附结算资料目录表、结算编制对数授权委托书）
（2）工程量计算书（即计算底稿）；
（3）合同书；
（4）工程竣工图（含电子版）；
（5）工程竣工资料（含电子版）；
（6）图纸会审记录；
（7）设计变更单；
（8）工程洽商记录；
（9）发包人施工指令；
（10）会议纪要；
（11）现场签证单；
（12）材料设备单价呈批审核单；
（13）综合单价呈批审核单；
（14）其他结算资料；
（15）移交资料签收表。
57.6发包人对送审结算资料的具体要求
结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，包括图纸会审记录、设计变更或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘。
工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的拷贝磁盘。
合同书：包括发包人与承包人签订的合同书、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。
竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字，有发包人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算评审中不予考虑。
竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。
图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。
设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和盖章确认。
工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。
发包人施工指令：要求根据发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。
会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有发包人盖章确认。
现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有发包人相关人员签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对工程造价进行审核的签字和盖章。
材料设备单价呈批审核单：凡在工程招标文件或合同中未明确的主要材料设备单价，要求根据材料设备单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，要求有使用该材料设备的专题会议纪录、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。每份审核单手续必需完备，要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。
综合单价呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录等。每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章。
其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集、应由承包人承担而由建设单位支付的费用证明如发包人代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等。
资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖三方单位的印章。
57.7承包人迟延提交结算报告的，发包人批准结算报告的时间相应顺延。由于结算报告存在错误或不完整而退回承包人修改或补充的，发包人批准结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。
57.8由于承包人未按发包人要求及时报审结算资料或报送资料不齐全、不完整引起的结算滞后或影响支付，应由承包人负责，承包人所主张的材料款、人工工资等申请将不被接的造价咨询机构核定为准。
58．质量保证金
58.1 质量保证金的金额及扣留
(1) 质量保证金的金额
□按合同通用条款的规定，即按合同价款的3％。
√其他：本项目为结算总价的5%。
(2) 质量保证金的扣留
□按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。
√其他扣留结算总价的5%作为质量保证金，由发包人开具质量保证金收据给承包人。
58.2 质量保证金的返还时间：如无质量异议，在工程竣工验收完成期满一年后30个工作日内凭发包人开具的质量保证金收据，退还给承包商（无息）。
59. 合同争议
59.1 争议调解或认定机构
√按合同通用条款的规定。
□不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：
59.2 双方同意选择下列一种方式解决争议：
□向 （仲裁机构）申请仲裁。
√向发包人所在地的人民法院提起诉讼。
60．合同份数
60.1 提供合同文本
√按合同通用条款的规定，由发包人提供。
□不按合同通用条款的规定，提供方式为：
60.2 合同六份，其中发包人执五份，承包人执一份。
61.补充条款
61.1本工程的劳保基金双方另按广州市建委有关规定由发包人代扣代缴，承包人应予协助。
61.2 本合同未尽事宜，另行签订补充协议。
62. 工程移交
承包人应在工程项目移交前将场地清理干净，将无关机械设备及材料撤离现场，保证移交的工程项目环境洁净、安全卫生。
承包人应于工程竣工验收合格后15天内按要求提供相关资料，整理汇编成工程移交手册，协助发包人尽快熟悉工程项目各部分、各系统（包括但不限于空调、供水、供电、管线、强弱电等）的情况，为发包人的接收、使用、维护、管理做准备。移交手册包括但不限于以下内容：
（1）工程项目各部分、各系统的工程概况；
（2）工程项目全部的图纸及相关图纸清单；
（3）工程项目的各承包商、主要材料设备供货商清单、
未曾在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载投标文件！
项目 联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 邮箱：1211306049@qq.com
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告，中标公示等，并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准，以招标业主的解答为准本。