鸿骏铝电分公司氧化铝仓库吊车梁及吊车轨道维修工程二次招标公告

序号

 标段名称

 项目单位

 招标范围

工期/服务时间/交货期要求

文件价格（元）

 2

 霍煤鸿骏铝电公司耐磨合金打壳锤头长单（1 年）

 霍煤鸿骏铝电有限责任公司

电解槽气缸配件：合金锤头 4 种

接到发货通知单后 90 日内到货。

1000

3

霍煤鸿骏铝电公司杂品长单（1 年）

 霍煤鸿骏铝电有限责任公司

 杂品：152 种

以甲方通知发货时间为准，60 日内到货。

 1000

4

霍煤鸿骏铝电公司油桶长单（1 年）

 霍煤鸿骏铝电有限责任公司

 油桶 200L 柴油空桶(带盖 直径:580mm 高度:880mm)

以甲方通知发货时间为准，15 日内到货。

 1000

6

霍煤鸿骏铝电公司电磁阀、混捏机等配件标包 2

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

混捏机配件：3 种

合同签订生效后，150 日内到货。

400

 7

霍煤鸿骏铝电公司电磁阀、混捏

霍煤鸿骏铝电有限

 成型机配件：14 种

合同签订生效后，150 日内到货。

 550

序号

 标段名称

 项目单位

 招标范围

工期/服务时间/交货期要求

文件价格（元）

机等配件标包 3

责任公司

8

霍煤鸿骏铝电公司打壳机升降机构总成、换热器、胶管等采购

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

打壳机升降机构总成、换热器、胶管等：77 种

合同签订生效后 90 日内到货。

1000

项目名称：项目名称：厂房大门维修工程

授标需同时满足以下要求：

（1）公司厂房大门维

1.允许投标人投多个标段，各标段必须提供

修工程

不同的组织机构（要求组织机构管理人员不

计划工期：45 日历天

得重复）。

分公司厂房大门维修

9

霍煤鸿骏铝电公司厂房大门维修工程

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

2.若投标人中多个标段，必须按照招标文件要求划分的项目具备不同组织机构（要求组织机构管理人员不得重复），否则不予授标。3.提供相同组织机构的投标人，只允许中一个标段。

工程

计划工期：140 日历天注：具体开工时间以实际开工日期为准。施工期间，如发包人原因造

 1000

4.投标人拟选派的具有注册建造师资质的

成的工期延误，或冬歇

项目负责人不得同时在霍煤鸿骏铝电公司

期（发包人办理停工通

（含扎哈淖尔分公司）两个及以上建设工程

知之日至复工通知之

项目中担任投标单位项目负责人。否则，招

日），不计入总工期内。

标人有权不予授标。

霍煤鸿骏铝电公司北区倒班宿舍七号楼综合管网维修工程

项目名称：北区倒班宿舍七号楼综合管网维修工程

授标需同时满足以下要求：

1. 允许投标人投多个标段，各标段必须提供不同的组织机构（要求组织机构管理人员不得重复）。

2. 若投标人中多个标段，必须按照招标文件要求划分的项目具备不同组织机构（要求组织机构管理人员不得重复），否则不予授标。3.提供相同组织机构的投标人，只允许中一个标段。

4.投标人拟选派的具有注册建造师资质的项目负责人不得同时在霍煤鸿骏铝电公司（含扎哈淖尔分公司）两个及以上建设工程项目中担任投标单位项目负责人。否则，招标人有权不予授标。

北区倒班宿舍七号楼综合管网维修工程

计划工期：120 日历天注：具体开工时间以实际开工日期为准。施工期间，如发包人原因造成的工期延误，或冬歇期（发包人办理停工通知之日至复工通知之 日），不计入总工期内。

霍煤鸿骏

10

铝电有限

1000

责任公司

霍煤鸿骏铝电分公司氧化铝仓库吊车梁及吊车轨道维修工程

项目名称：分公司氧化铝仓库吊车梁及吊车

分公司氧化铝仓库吊车梁及吊车轨道维修工程

计划工期：150 日历天注：具体开工时间以实际开工日期为准。施工期间，如发包人原因造成的工期延误，或冬歇期（发包人办理停工通知之日至复工通知之 日），不计入总工期内。

轨道维修工程

13

 霍煤鸿骏铝电有限责任公司

授标需同时满足以下要求：

1. 允许投标人投多个标段，各标段必须提供不同的组织机构（要求组织机构管理人员不得重复）。

2. 若投标人中多个标段，必须按照招标文件

1000

要求划分的项目具备不同组织机构（要求组

织机构管理人员不得重复），否则不予授标。

序号

标段名称

 项目单位

 招标范围

工期/服务时间/交货期要求

文件价格（元）

3. 提供相同组织机构的投标人，只允许中一个标段。

4. 投标人拟选派的具有注册建造师资质的项目负责人不得同时在霍煤鸿骏铝电公司（含扎哈淖尔分公司）两个及以上建设工程项目中担任投标单位项目负责人。否则，招标人有权不予授标。

16

霍煤鸿骏铝电公司扎铝变整流柜大修

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

对动力分厂扎铝变 7 套（14 台）整流柜进行返厂大修，将原有的 5000V 3 英寸整流二极管更换为 6000V 4 英寸整流二极管，并配置整流元件预压紧机构。对整流柜整流回路快熔进行静态测量，对不符合相应技术标准快熔更换（详见主要供货设备、材料备清单及技术要求）。将整流柜的主体绝缘隔板更换为整张绝缘隔板。将过电压吸收装置、隔离变送器及信号采样等装置全部进行更换。对水管路、水冷母线及水冷散热器进行更换。整流柜大修后直流输出电压不得低于1550V。

服务期限： 210 日历天

1000

17

霍煤鸿骏铝电公司班组标准化建设维修工程

霍煤鸿骏铝电有限责任公司

项目名称：班组标准化建设维修工程授标需同时满足以下要求：

1. 允许投标人投多个标段，各标段必须提供不同的组织机构（要求组织机构管理人员不得重复）。

2. 若投标人中多个标段，必须按照招标文件要求划分的项目具备不同组织机构（要求组织机构管理人员不得重复），否则不予授标。3.提供相同组织机构的投标人，只允许中一个标段。

4.投标人拟选派的具有注册建造师资质的项目负责人不得同时在霍煤鸿骏铝电公司（含扎哈淖尔分公司）两个及以上建设工程项目中担任投标单位项目负责人。否则，招标人有权不予授标。

1. 公司班组标准化建设维修工程：计划工期：150 日历天

2. 分公司班组标准化建设维修工程：计划工期：150 日历天

注：具体开工时间以实际开工日期为准。施工期间，如发包人原因造成的工期延误，或冬歇期（发包人办理停工通知之日至复工通知之 日），不计入总工期内。

1000

18

 南露天煤矿二号检修场地边帮蠕动变形区削坡治理项目

南露天煤矿

承担南露天煤矿二号检修场地边帮蠕动变形区削坡治理项目相关工作

自合同签订之日起 60日历天。

1000

序号

标段名称

资格要求

2

霍煤鸿骏铝电公司耐磨合金打壳锤头长单（1 年）

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

序

号

标段名称

资格要求

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36  个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

6） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

（2）专项要求

1）业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有耐磨合金锤头或金属铸件加工销售合同 业绩  2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）；

3

霍煤鸿骏铝电公司杂品长单

（1 年）

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36  个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

6） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

4

霍煤鸿骏铝电公司油桶长单

（1 年）

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同

序号

标段名称

资格要求

被解除的情形没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

6

霍煤鸿骏铝电公司电磁阀、混捏机等配件标包 2

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态；不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”。

（2）专项要求

业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），应具有机械类配件销售合同业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系方式以备查询）；

7

霍煤鸿骏铝电公司电磁阀、混捏机等配件标包 3

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态；不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”。

（2）专项要求

业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），应具有机械类配件销售合同业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系方式以备查询）；

8

霍煤鸿骏铝电公司打壳机升降机构总成、换

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

序号

标段名称

资格要求

热器、胶管等采购

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态；不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”。

（2）专项要求

业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），应具有机械类配件销售合同业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系方式以备查询）；

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中

列入失信被执行人名单；

4）具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6） 提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料；

7）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到

相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入

9

霍煤鸿骏铝电公司厂房大门

系统承包商安全管理“黑名单”；8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标

维修工程

段投标；（2）专项要求：

1） 具备有效的安全生产许可证；

2） 具有机电工程施工总承包三级及以上的施工资质；

3）业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有工业门制作或安装施工业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）；

4）项目负责人（2 名）：

①具有二级及以上注册建造师证（机电工程专业）（在“全国建筑市场监

管公共服务平台”可查）；

②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上）；

③应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料； 5）安全员（2 名）：

①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业）或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 C 证及以上）并提供复印件；

②应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

序号

标段名称

资格要求

6）投标代表人：

应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

（1）通用资质要求：

1）投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失

信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中

列入失信被执行人名单；

4）具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6）提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料；

7）近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到

相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入

 霍煤鸿骏铝电

系统承包商安全管理“黑名单”；8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标

10

公司北区倒班宿舍七号楼综合管网维修工

段投标；

（2）专项要求：

1） 具备有效的安全生产许可证；

2） 具有市政公用工程施工总承包或建筑工程施工总承包三级及以上的施 工

程

资质；

3）业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有综合管网安装或综合管网

维修施工业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查

询）；4）项目负责人（1 名）：

①具有二级及以上注册建造师证（市政公用工程专业或建筑工程专业）（在 “全国建筑市场监管公共服务平台”可查，

②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以

上）；③应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

5）安全员（1 名）：①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业）或建设行政主管部门

颁发的安全生产考核合格证书（建安 C 证及以上）并提供复印件；②应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

6）投标代表人：

应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

（1）通用资质要求：

霍煤鸿骏铝电分公司氧化铝

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

13

仓库吊车梁及吊车轨道维修

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

工程

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4）具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

序号

标段名称

资格要求

5） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6） 提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料；

7） 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”；

8） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）专项要求：

1） 具备有效的安全生产许可证；

2） 具有机电工程总承包三级或冶金工程施工总承包三级及以上的施工资质；

3） 业绩要求：近 5 年内（2016 年至今），具有天车轨道安装施工业绩 2 个及以上（提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询）；

4 ) 项目负责人（1 名）：

①具有二级及以上注册建造师证（机电工程专业）（在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查）；

②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上）；

③应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料； 5）安全员（1 名）：

①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业）或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 C 证及以上）并提供复印件；

②应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料； 6）投标代表人：应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

（1）通用资质要求

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失

16

霍煤鸿骏铝电公司扎铝变整

信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

5） 近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故，提供证明材料。

6） 在近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到

流柜大修

相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失

信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入系统承包商安全管理“黑名单”。

7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

（2）专项要求

1）业绩要求：近五年内（2016 年至今）应具有额定输出电压 1550V 及以上二极管整流柜的销售或安装或改造业绩 2 个及以上，提供业绩合同复印件等证明材料，否则投标文件视为无效，并提供合同联系人、联系方式。

2）投标方须为电力电子变流器生产制造厂家。投标方或生产制造厂家需具

序号

标段名称

资格要求

有承装、承修类五级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质。如投标方或生产制造厂家不具有承装、承修类五级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质，可委托具有上述资质或相应资质单位进行施工。

17

霍煤鸿骏铝电公司班组标准化建设维修工程

（1）通用资质要求：

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供 2018 年至今经审计的财务报表；

3） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

4） 具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；

5） 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

6） 提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料；

7） 近 36  个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态，不存在在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内；

8） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；

（2）专项要求：

1） 具备有效的安全生产许可证；

2） 具有建筑装修装饰工程专业承包二级（乙级）及以上的施工资质；

3） 业绩要求：2016 年至今 2 项及以上建（构）筑物维修工程施工业绩， 并提供合同复印件、联系人及联系方式；

4） 项目负责人（2 名）：

①具有二级及以上注册建造师证（建筑工程专业）（在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查）；

②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上）；

③应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

5） 安全员（2 名）：

①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业）或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 C 证及以上）并提供复印件；

②应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

6） 投标代表人：应为本单位正式员工，提供 2020 年至今社保证明材料；

18

南露天煤矿二号检修场地边帮蠕动变形区削坡治理项目

（1）通用资质要求

1） 投标人应该具备独立订立合同的资格；

2） 经营状况良好，提供近三年经审计的财务报表；3） 应是具有独立法人资格的企业。

4） 信誉要求：

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；

5） 财务要求：经独立审计机构审计过的近 3 年会计财务报表反映的财务状况良好，没有财产被接管、冻结，或因严重亏损处于破产状态；具有足够的流动资金来承担本工程施工。

6） 安全证明：近三年内施工中未发生重大安全、质量事故，提供证明材 料（安全证明分为：行业机构、政府部门、上级公司、本企业，其一即可）。

7） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

（2）专项要求

1） 业绩要求：需提供近五年（2016-2020 年）至少 2 个露天矿剥离项目的业绩合同扫描件、分年度结算资料扫描件及业主证明原件等证明文件。

2） 项目负责人资格：项目管理人员及安全员应持有有效的安全合格证。