水电开发有限公司2021-2023年度后勤综合服务招标公告
项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.招标范围与服务期限
2.1项目名称：2021-2023 年度后勤综合服务
2.2招标范围：具体服务范围详见第五章委托人要求。
序号 名称 备注
1 车辆及巡库船运行管理 包含燃油费、行车补助等费用
统计、计划申报、报销；具体详见第五章第一节
2 餐厅运行管理 保证 200 人正常用餐，具体详
见第五章第二节
3 其他后勤综合服务 具体详见第五章第三节。
2.3服务期限：服务期为 2 年，服务开始时间从双方约定的时间开始计算。第 1 个年度合同服务期结束后，招标人有权根据本项目实际情况以及中标人履约情况决定是否续期下一个年度。
2.4本项目为重庆武隆水电开发有限公司招标，中标单位与重庆武隆水电开发有限公司签订合同。
3.投标人资格要求
3.1投标人须具有独立法人资格（提供其营业执照副本复印件）；
3.2投标人须提供近三年（2018 年 1 月 1 日至投标截止期）签订的类似业绩证明至少 1 个，且服务内容至少包含物业管理、餐饮服务、车辆管理中至少两项， 提供内容含合同首页、服务内容所在页、合同签署页复印件，并提供详细联系人及联系方式。
3.3财务要求：近三年每年净资产大于 0。
3.4投标人拟派人员必须满足第五章委托人要求，中以“*”符号标记作为实质性条款的要求，投标人必须完成响应并提供相关证明材料，否则否决其投标。
3.5本项目不接受联合体投标；本项目不得分包、转包。
3.6否决项包括供应商的以下情形：
3.6.1被列入禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；
3.6.2对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的；
3.6.3采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.6.4被 法 院 列 为 失 信 被 执 行 人或终结本次执行案件的被执行人（查询网址为： http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤销的；
3.6.5在信用中国官网被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.6.6供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.6.7在国家企业信用信息公示系统 被列入严重违法失信企业名单的；
3.6.8财 务 账 户 以 及 主 要 资 产 被 冻 结 、 查 封 的
3.6.9.无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
3.6.10为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的（查询网址：当地企业信息网）；
3.6.11被法院列为被执行人，且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）
36.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.6.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
4.招标文件的获取
获取招标文件的时间：凡有意参加投标者，请于 2021 年 7 月 19 日至 2021 年 7 月 30 日 17：00（北京时间，下同），登录下载电子招标文件
备注：投标单位没有在网上注册会员的单位应先点击注册。登录www.dlztb.com会员区后查阅公告，根据会员区招标公告的相应说明获取招标文件！
联系人：马工
咨询电话：010-51957412 ，010-53310966
手 机：18701298819， 13716111570;
传 真：010-51957412
灰场光伏项目送出工程（EPC）总承包招标公告
1 项目概况：
本项目为桂冠合山发电有限公司灰场光伏项目工程升压站出线间隔至 110kV 合贡I 线 T 接点全线送出工程建设 EPC 总承包项目。桂冠合山发电有限公司灰场光伏项目交流侧额定容量 140MW，拟以一回 110kV 线路接入 110kV 合贡 I 线，线路全线位于合山市境内， 直线距离约 3.1km。
2 建设地点：广西壮族自治区来宾市合山市。
3 招标范围：主要包含但不限于：
3.1 桂冠合山发电有限公司灰场光伏项目 110kV 送出工程立项目相关手续办理包含但不限于此:送出工程立项所需报告、水土保持方案、环境保护方案、地质灾害调查报告、安全预评价、节能报告等立项所需的支持性材料的编制、审查及取得批文。(需以发包人名义办理的，由发包人委托承包人办理相关手续，办理所需费用包含在投标报价内。)
3.2 桂冠合山发电有限公司灰场光伏项目 110kV 送出工程建设合规性手续办理包含但不限于此：征林征地（青苗补助）、建设期“三证”、质量监督备案验收、线路跨越停送电协调、投运前各项验收（包含水土保持、环境保护、用地复垦等）、竣工投产、消缺、结算、建设资料电子化移交等各阶段的相关内容和服务。（需以发包人名义办理的，由发包人委托承包人办理相关手续，办理所需费用包含在投标报价内。）
3.3 设计工作应包含但不限于此：工程采购范围为桂冠合山发电有限公司灰场光伏项目 110kV 升压站出线间隔出线构架挂线点～合贡 I 线、光缆等的勘察设计、施工图设计及评审(所有设计需按广西电网公司最新入网标准和要求执行)。
3.4 供货范围应包含但不限于此：110kV 送出线路施工、塔基标识等（按南网公司标准编号并挂标识牌）所需的设备和材料的供货；110kV 贡模变电站、合电变电站内涉及线路接入所需的设备和材料的供货（除甲供外的设备、材料等）、电网公司或当地供电局要求增加或改建的所有涉及接入的设备，110kV 升压站内涉及接入系统所需的设备和材料的供货（除甲供外的设备、材料等）及安装均由 110kV 升压站工程承包单位完成。
3.5 送出线路、T 接接入点范围内电气、土建、安装、通讯工程施工及其相关调试、验收工作应包含但不限于此：所有设计、供货范围内涉及的一切土建、安装工程施工及其相关 调试、验收工作；通信通道业务的安装调（包含升压站对 T 接接入点及对侧变电站二次设备通信室配线架的熔纤、通信通道安装调试、上传调度数据网、远动信息的业务通道开通 及调试）。（注意：本项应符合广西电网公司调度要求。）
3.6 施工范围应包含但不限于此：土石方开挖、杆塔基础、杆塔组立、导地线架设、杆塔接地、电缆敷设、配合线路整套启动调试、线路架设材料运输、工程用地征占用；试运和竣工验收（包含工程专项验收）；移交后的质保期服务，实现消防、安全设施、劳动安全卫生、环境保护“三同时”等。
3.7 招标文件中未列出但是为本标段工程所必需的相关设计、设备、材料、施工、调试及协调等均属于本招标范围。对本标段招标范围内，如果某些分项在招标文件中未专门提及， 但它对于本工程的功能、安全、稳定运行是必不可少的，那么这些建筑、设备或服务，也应由投标人提供，其费用包括在总价中。
4 计划工期：
4.1 设计工期：40 日历天；计划设计日期：2021 年 9 月 21 日至 2021 年 10 月 31 日（具体开工时间以招标人书面通知为准）。
4.2 施工工期：50 日历天；计划开工日期：2021 年 10 月 20 日，计划竣工日期：2021 年 12 月 10 日（具体开工时间以招标人书面进场通知为准）。
本项目为 EPC 总承包，中标人可根据项目实际情况，经招标人准许后自行合理调整设计、施工工期，但总工期不变。
5 投标人的资格要求：
投标人应具有履行合同的能力，并应符合下列条件：
5.1 投标人必须具有独立法人资格，并在中华人民共和国境内注册，持有有效的企业法 人营业执照。
5.2 资质条件：投标人必须具有建设行政部门颁发的电力行业（送电工程、变电工程）工程设计乙级及以上，须具有电力工程施工总承包二级或输变电工程专业承包二级及以上资 质，还须具有承装（试）电力设施二级及以上资质，且在人员、设备、资金等方面具有相应 的施工能力。
5.3 投标人须具备有效的安全生产许可证。
5.4 业绩要求：近 3 年（ 2017 年 1 月-2020 年 12 月）必须具有 1 个及以上 110kV 输电线路工程施工投运业绩（须提供合同及竣工验收证明的封面、主要内容页、签字盖章页 作为业绩证明材料)。
5.5 投标人具有良好的资信和商业信誉，没有出现法定解散事由或者处于歇业、破产状 态，且资产未被重组、接管和冻结。
5.6 项目经理资格要求：具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效 的安全生产考核合格证书(B 本）。
5.7 本次招标接受联合体投标。
6 招标文件的获取
6 招标文件的获取
6.1 获取方式：登录凭企业 CA 证书电子钥匙申购招标文件并办理后续投标事宜
6.2 招标文件发售时间：北京时间 2021 年 7 月 19 日-2021 年 7 月 30 日(开标之前都可以下载标书。
备注：投标单位没有在网上注册会员的单位应先点击注册。登录www.dlztb.com会员区后查阅公告，根据会员区招标公告的相应说明获取招标文件！
联系人：马工
咨询电话：010-51957412 ，010-53310966
手 机：18701298819， 13716111570;
传 真：010-51957412
电力公众微信号:18701298819
邮箱：1051008819@qq.com
相关附件：附件1.公告.docx
附件2.申请登记表.docx
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台，经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号：010202008042900014）我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站，13年的专业服务，成就行业领导品牌。
电力公众微信号:18701298819
邮箱：1051008819@qq.com
相关附件：附件1.公告.docx
附件2.申请登记表.docx
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台，经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号：010202008042900014）我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站，13年的专业服务，成就行业领导品牌。