推广 热搜:       公告  招标  工程  招标公告      招标公 

锦赤铁路西港口增设货物线改造工程招标公告

   日期:2021-08-11     浏览:0    
核心提示:对下述标段进行公开招标。1.招标条件立项情况:项目资金来源:自筹项目已具备招标条件,现进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.
   对下述标段进行公开招标。
1. 招标条件

立项情况:

项目资金来源:自筹

项目已具备招标条件,现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

项目地点:内蒙古建设规模:/

项目整体进度:见招标范围

2.2 招标范围 

 

序号

 

 

 

标段名称

 

项目单位

 

招标范围

 

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

(元)

 

1.

 

北露天煤矿矿用设备检验检测项目

 

北露天煤矿

 

北露天煤矿 2021 年矿用设备检验检测

2021 年 8 月 20 日前完成检测并出具检测报告。

 

500

 

 

 

 

铲除北办公楼室外涂料,喷真石漆;拆除北办公楼

 

 

 

 

 

2.

 

 

北露天煤矿北办公楼、车库供热管路及室内外墙面维修工程

 

北露天煤矿

东侧活动室内吊顶、塑钢窗、内墙大白、暖气、砖砌舞台及白钢门;活动室安装断桥铝窗、吊顶、肯

德基门、暖气、窗口及塑胶地板等。具体工程内容

 

计划工期: 50

 

 

日历天

 

 

500

 

 

 

 

详见工程量清单。

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

北露天煤矿办公区院内修整工程

 

 

北露天煤矿

1、新建钢筋混凝土框架结构门卫,门前安装两个景观灯,大门为对开的电动道闸;

2、钢筋混凝土独立基础围墙、铁艺围墙及安装白钢围栏;

3、砌筑钢筋混凝土变压器基础及洗车台;

4、北办公楼拆除塑钢窗,安装三玻断桥铝窗;

5、铲除并粉刷车库外墙涂料,房檐口维修等。

 

 

计划工期: 50

 

 

 

日历天

 

 

 

1000


 

 

序号

 

 

 

标段名称

 

项目单位

 

招标范围

 

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

(元)

 

 

 

 

具体工程内容详见工程量清单。

 

 

 

 

4.

 

 

2021-2024 年北露

天煤矿自卸车及轮式工程设备轮胎外包业务

 

北露天煤矿

 

 

10 台自卸车及矿内轮式工程设备轮胎外包业务

 

服务期限:三年,起始日期为北露天煤矿自有设备正式投运之日起。

 

 

2000

 

 

5.

 

 

2021-2024 年北露

天煤矿油脂和防冻液运输加注服务项目

 

北露天煤矿

北露天煤矿采掘运输设备及工程设备日常附属油及润滑脂的提油和现场加注业务、废油回收业务以及防冻液加注业务。

 

 

服务期限:三年

 

 

1000

 

 

6.

 

 

 

 

 

2021-2024 北露天

煤矿采区电缆与钢丝绳维护服务

 

 

北露天煤矿

北露天煤矿坑下所有高压电缆(含疏干排水电缆)检查、故障处理、移设和修补业务;电铲停送电业务;电缆业务辅助车辆操作及管理;提升钢丝绳更换业务以及其他临时性工作任务。

 

 

 

服务期限:三年

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扎哈淖尔煤业公司煤炭风选项目

 

 

 

 

 

扎哈淖尔煤业公司

本项目为扎哈淖尔煤业公司露天矿风选项目,厂址位于扎哈淖尔露天矿坑下一级破碎站东北侧空地处主要入选露天矿开采局部薄煤层时生产的原煤,原煤经 80mm 分级筛筛分,筛上物破碎至 80mm 以下, 破碎原煤与分级筛筛下物混合,综合级原煤经

6mm 筛分,80-6mm 原煤进入矿物高效分离机分选。精煤产品经带式输送机运至精煤堆储场地储存,再由卡车转运至一级破碎站处,最终给至一级破碎站至自备电厂运输系统。各粒级矸石混合后由带式输

送机运至矸石堆场储存,转运至露天矿采坑内排。

 

 

 

 

服务期限:5 年

 

 

 

 

 

 

2000


 

 

序号

 

 

 

标段名称

 

项目单位

 

招标范围

 

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

(元)

 

 

 

 

服务范围:提供专业技术人员至现场,负责全套分选设备的建设安装、维修、维护、保养工作,确保设备稳定运行,最终按照甲方的要求进行弃煤筛分及管理。

 

 

 

 

8.

 

 

松山、大板储运中心供暖锅炉采购及改造项目

赤峰白音 华(中电) 物流有限

公司

 

在赤峰物流公司松山、大板储运中心现有常压热水燃煤锅炉基础上,各增加 1 套增焓型变频低温空气源热泵供暖锅炉。详见第二卷第五章供货要求。

 

2021 年 10 月 10 日前,完成安装及调试工作,于 2021 年 10 月 12 日前交付使用。

 

 

1000

 

 

9.

 

 

锦州港口公司 66kV 及 10kV 变电所设备运行维护项

中电投锦州港口有限责任公

66kV 变电所及四个 10kV 变电所、1 个 10kV 箱式变电站的所有电气设备,以及 2 个翻车机高压室、

1 个堆取料机高压室、1 个装船机高压室的高压电

气设备的监视、巡检、调整、操作等运行维护。

 

2021  年  10  月 1 日— 2022 年 9 月

30 日

 

 

 

1000

 

 

 

10.

 

 

调度室安全生产信息化一期建设

 

铁路运输分公司

 

 

定制开发铁路运输分公司安全管控分析平台系统

服务期限:合同签订后 120 天内,供应商完成软件开发、调试及部署工作,具备上线条件。正式上线后服务期一年。

 

 

500

 

 

11.

 

 

KV80 漏斗车空重车调整系统安全改造

 

铁路运输分公司

 

 

170 辆 KV80 漏斗车空重车调整系统安全改造

 

 

服务期限:合同签订生效后 100 日内

 

 

500

 

 

12.

 

 

锦赤铁路西港口增设货物线改造工程

 

锦赤铁路公司

锦赤铁路西港口增设货物线改造工程(土建及轨道

。具体工作内容、要求及数量见工程量清单及第七章“技术标准及要求”

合同签订后 90 天。

 

 

1000


 

 

序号

 

 

 

标段名称

 

项目单位

 

招标范围

 

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

(元)

 

 

13.

 

锦赤铁路西港口增设货物线信号改造工程

 

锦赤铁路公司

锦赤铁路西港口站增设货物线信号改造工程。具体工作内容、要求及数量见工程量清单及第七章“技术标准及要求”

 

 

合同签订后 60 天。

 

 

500

 

 

14.

 

 

锦赤铁路无线雨量监测系统采购

 

锦赤铁路公司

 锦赤铁路沿线 17 个车站无线雨量监测系统设备采购,含安装调试。(详见第二卷第五章供货要求)

 

 

合同签订后 25 天内供货并完成安装调试。

 

 

500

 

 

 

 

(1)集中控制中心改造部分

 

 

 

 

 

 

1)中控室两台翻车机控制系统操作台安装及

 

 

 

 

 

 

布线;

 

 

 

 

 

 

2)两台翻车机翻控室至中控室通讯系统改造;

 

 

 

 

 

 

3)新增两套上位机及安装两套上位机正版软

 

 

 

 

 

15.

 

 

锦州港口公司集中控制中心及生活、含煤污水处理控制系统技改项目

 

锦州港口有限责任公司

件;

4) 两台上位机主页面增加功能(画面制作);

 5) 两台翻车机硬线串口服务器搭建,硬线急停迁移至中控;

 

 

自合同签订之日起 60 天内完成

 

 

 

500

 

 

 

 

6)新增 12 点 2 套云台视频监控系统(含设备

 

 

 

 

 

 

采购及现场布线施工);

 

 

 

 

 

 

(2)生活及含煤污水控制系统改造部分

 

 

 

 

 

 

1)PLC 控制主机及各模块安装、组态、控制点

 

 

 

 

 

 

接线;

 

 

 

 

 

 

2)与消防控制室通讯搭建;

 

 


 

 

序号

 

 

 

标段名称

 

项目单位

 

招标范围

 

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

(元)

 

 

 

 

3) 程序编写及硬件自动运行调试;

4) 上位机及上位机软件安装、编程软件安装;

 

5) 与消防控制室实现远程控制;

6) 含煤污水处理场至消防控制室远程通讯搭建;

7) 上位机画面制作及参数设定调试;

 

 

 

 

16.

 

 

赤峰北货车段修基地运营服务

 

铁路运输分公司

赤峰北货车段修基地运营服务,负责货车段修、段修生产组织管理,提供管理及技术人员、检修工具材料配件等。

 

服务期限:合同签订后至 2021 年 12 月

31 日

 

 

1000

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

霍煤鸿骏铝电公司工艺车辆外委维修

 

 

 

霍煤鸿骏铝电公司

负责对内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司及扎哈淖尔分公司 138 台厂内工艺车辆的维修,包括车辆大中、总成修理及车辆专项修理(指汽车车身修理和喷漆、电器设备修理、蓄电池修理、蓬布座垫修理水箱修理、轮胎修理、更换汽车门窗玻璃、汽车空调器修理等业务)。

 

服务期限:365 天或合同执行金额达到

、 350 万元,自动终止。

 

 

 

 

1000

 

 

 

18.

 

 

霍煤鸿骏铝电公司浇注料、防火保温材料、耐火材料等长单(1 年)标包

 

 

霍煤鸿骏铝电公司

 

 

防火保温材料等,详见报价表

 

 

合同签订生效后以甲方发货通知为准, 收到甲方供货通知后 60 日内到货。

 

 

 

500

 

19.

 

霍煤鸿骏铝电公司

浇注料、防火保温材料、耐火材料等

 

霍煤鸿骏铝电公司

 

耐火材料等,详见报价表

合同签订生效后以甲方发货通知为准, 收到甲方供货通知后 60 日内到货。

 

1000


 

 

序号

 

 

 

标段名称

 

项目单位

 

招标范围

 

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

(元)

 

 

长单(1 年)标包

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称:公司标杆班组及电解一二分厂门窗及地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公司标杆班组及电解一二分厂门窗及地面等维修工程 计划工期:180 天

注:具体开工时间以实际开工日期为准。,

施工期间,如发包人原因造成的工期延误,

或冬歇期(发包人办理停工通知之日至复工通知之日),不计入总工期内。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面等维修工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

 

 

 

 

 

1.本次招标采用固定总价报价方式(不允许总价浮

 

 

 

 

 

动),投标人中标后对整个招标项目实行总价包干

 

 

 

 

 

在保证生产安全稳定进行的前提下,按施工图纸和

 

20.

 

 

霍煤鸿骏铝电公司标杆班组及电解一二分厂门窗及地面等维修工程招标文件

 

 

霍煤鸿骏铝电公司

方案要求充分考虑可能出现的各种情况,综合考虑各种措施和费用,对照图纸核对工程量,如发现工程量清单存在差错、漏项的,必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出招标人经核定后予以澄清,否则视同确认。

 

 

 

1000

 

 

 

 

2.发包人不提供现场加工场地。

 

 

 

 

 

3.投标人投标时需设置 1 套组织机构。(即项目负

 

 

 

 

 

责人 1 名,安全员 1 名,其他管理人员,根据项目

 

 

 

 

 

需要,发包人或监理人通知承包人配备相关专业人

 

 

 

 

 

员。)投标人必须保证施工能力、所需设备及人员

 

 

 

 

 

满足发包人多点作业同时施工的要求。投标人认真

 

 

 

 

 

考虑拟投入本工程的项目管理人员,一旦投标人中

 

 

 

 

 

标,除不可抗因素外,否则不予更换项目管理人员

 


 

 

序号

 

 

 

标段名称

 

项目单位

 

招标范围

 

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

(元)

 

 

 

 

4. 投标人报价时需考虑所有材料和清除的垃圾垂直运输措施以及其他综合(安全)措施。

5. 投标人投标时需自行考虑相关措施和费用。

6. 当天产生的垃圾立即清理,运至政府指定建筑垃圾场,运距 12 公里、建筑垃圾与固废物分类装运。

 7. 特种作业人员须具备相关资质的管理机构所颁发的证件。特种设备持特种设备作业证,特种作业人员持特种作业操作证。

 

 

 

 

21.

 

霍煤鸿骏铝电公司铸机配件长单(1 年)

 霍煤鸿骏铝电公司

 铸机配件长单(1 年),详见第二卷第五章供货要求

 

 

接到发货通知单后 90 日内到货。

 

 

1000

 

 

22.

 

霍煤鸿骏铝电公司阴角线、验电器、电动磨光机等

 

霍煤鸿骏铝电公司

 

 

阴角线、验电器、电动磨光机等,详见报价表

 

 

合同签订生效后 60 日内到货。

 

 

500

 

 

23.

 

霍煤鸿骏铝电公司下料器长单(1 年)

 

霍煤鸿骏铝电公司

 

 

下料器长单(1 年),详见第二卷第五章供货要求

 

 

接到发货通知单后 90 日内到货。

 

 

500

 

 

24.

 

霍煤鸿骏铝电公司劳保用品等长单

(1 年)

 

霍煤鸿骏铝电公司

 

 

劳保用品等长单(1 年),详见报价表

 

 

收到甲方供货通知后,60 日到货。

 

 

1000


 

 

序号

 

 

 

标段名称

 

项目单位

 

招标范围

 

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

(元)

 

 

25.

 

霍煤鸿骏铝电公司国产电动机及减速机等长单(1 年)

 

霍煤鸿骏铝电公司

 

 

国产电动机及减速机等长单(1 年),详见报价表

 

以甲方通知发货为准,收到发货通知后

80 日内到货。

 

 

1000

 

 

 

 

项目名称:炭块库智能天车及数字化管理系统研究

。炭块库智能天车及数字化管理系统研究与应用(土建施工)

计划工期:120 日历天

注:具体开工时间以实际开工日期为准。 施工期间,如发包人原因造成的工期延误, 或冬歇期(发包人办理停工通知之日至复 工通知之日),不计入总工期内。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与应用(土建施工)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

 

 

 

 

 

1.本次招标采用固定总价报价方式(不允许总价浮

 

 

 

 

 

动),投标人中标后对整个招标项目实行总价包干

 

 

 

霍煤鸿骏铝电公司

 

在保证生产安全稳定进行的前提下,按施工图纸要

 

 

 

26.

 

扎哈淖尔分公司炭 块库智能天车及数 字化管理系统研究 与应用(土建施工)

霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司

求充分考虑可能出现的各种情况,综合考虑各种措施和费用,对照施工图纸核对工程量,如发现工程量清单存在差错、漏项的,必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出, 招标人经核定后予以澄清,否则视同确认。

 

 

500

 

 

 

 

2.发包人不提供现场加工场地。

 

 

 

 

 

3.投标人投标时需设置 1 套组织机构。(即项目负

 

 

 

 

 

责人 1 名,安全员 1 名,其他管理人员,根据项目

 

 

 

 

 

需要,发包人或监理人通知承包人配备相关专业人

 

 

 

 

 

员。)投标人必须保证施工能力、所需设备及人员

 

 

 

 

 

满足发包人多点作业同时施工的要求。投标人认真

 

 

 

 

 

考虑拟投入本工程的项目管理人员,一旦投标人中

 

 

 

 

 

标,除不可抗因素外,否则不予更换项目管理人员

 

 

 

序号

 

 

 

标段名称

 

项目单位

 

招标范围

 

工期/服务时间/交货期要求

文件价格

(元)

 

 

 

 

 4. 投标人报价时需考虑所有材料和清除的垃圾垂直运输措施以及其他综合(安全)措施。

5. 投标人投标时需自行考虑相关措施和费用。

6. 当天产生的垃圾立即清理,运至政府指定建筑垃圾场,运距 35 公里。建筑垃圾与固废物分类装运。

 7. 特种作业人员须具备相关资质的管理机构所颁发的证件。特种设备持特种设备作业证,特种作业人员持特种作业操作证。

 

 

 

 

 

 

项目名称:公司西食堂及电力宾馆食堂等维修工程

 

 

 

 

 

公司西食堂及电力宾馆食堂等维修工程 计。 划工期:120 天

注:具体开工时间以实际开工日期为准。 施工期间,如发包人原因造成的工期延误, 或冬歇期(发包人办理停工通知之日至复 工通知之日),不计入总工期内。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:

 

27.

 

 

 

霍煤鸿骏铝电公司西食堂及电力宾馆食堂维修工程

霍煤鸿骏铝电公司

1.本次招标采用固定总价报价方式(不允许总价浮动),投标人中标后对整个招标项目实行总价包干在保证生产安全稳定进行的前提下,按施工图纸和方案要求充分考虑可能出现的各种情况,综合考虑各种措施和费用,对照图纸核对工程量,如发现工

 

 

 

1000

 

 

 

 

程量清单存在差错、漏项的,必须在对招标文件的

 

 

 

 

 

澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出

 

 

 

 

 

招标人经核定后予以澄清,否则视同确认。

 

 

 

 

 

2.发包人不提供现场加工场地。

 

 

 

 

 

3.投标人投标时需设置 1 套组织机构。(即项目负责人 1 名,安全员 1 名,其他管理人员,根据项目需要,发包人或监理人通知承包人配备相关专业人员。)投标人必须保证施工能力、所需设备及人员满足发包人多点作业同时施工的要求。投标人认真考虑拟投入本工程的项目管理人员,一旦投标人中标,除不可抗因素外,否则不予更换项目管理人员

 4. 投标人报价时需考虑所有材料和清除的垃圾垂直运输措施以及其他综合(安全)措施。

5. 投标人投标时需自行考虑相关措施和费用。

6. 当天产生的垃圾立即清理,运至政府指定建筑垃圾场,公司运距 12 公里、倒班宿舍区域运距 25 公里,建筑垃圾与固废物分类装运。

7. 特种作业人员须具备相关资质的管理机构所颁发的证件。特种设备持特种设备作业证,特种作业人员持特种作业操作证。

 

注:以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格要求 

序号

 

标段名称

资格要求

1.

 

北露天煤矿矿用

(一)通用资质要求:

 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

设备检验检测项目

1. 独立签订合同的能力

2. 具有安全生产检验检测乙级资质。

3. 投标人必须在内蒙古自治区煤监局备案。

4. 近三年财务和资信状况良好。经过独立审计机构审计过的近三年会计财务报表反映的财务状况良好,没有财产被接管、冻结,或因严重亏损处于破产状态。

 

 

(二)信誉要求:

1. 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

2. 未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单; 3.近三年未发生人身死亡事故、未进入系统内承包商安全管理“黑名单”。

4. 近三年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;

5. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

6. 本次招标不接受联合体投标。

7. 法律、行政法规规定的其他资格条件。

(三)专项要求:近三年(2018 年-至今)内,投标人应具有相类似的服务业绩。

 

 

 

(1)通用资质要求:

 

 

 

1)投标人应该具备独立订立合同的资格;

 

 

 

2)经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

 

 

 

3)信誉要求:

 

 

2.

 

 

北露天煤矿北办公楼、车库供热管路及室内外墙面维修工程

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

4) 具有完善的质量保证体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书;

5) 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

 

 

 

6)招标方提供近 3 年无事故证明材料;

 

 

 

7)在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;

 

 

 

8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

 

 

 

(2)专项要求

 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

1) 具备有效的安全生产许可证;

2) 具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质等级的施工资质;

3) 业绩要求:近 3 年内,应具有本标段相类似 2 个及以上;

4) 项目经理资格:具有二级建筑工程注册建造师资格,具有安全生产考核合格证书(B 证),具有类似工程施工管理经验,项目安全管理人员提供有效的安全资格证书,提供劳动合同复印件和社保证明复印件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北露天煤矿办公区院内修整工程

(1)通用资质要求:

1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;

2) 经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

3) 信誉要求:

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

4) 具有完善的质量保证体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书;

5) 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

6) 招标方提供近 3 年无事故证明材料;

7) 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;

8) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

(2)专项要求

1) 具备有效的安全生产许可证;

2) 具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质等级的施工资质;

3) 业绩要求:近 3 年内,应具有本标段相类似 2 个及以上及以上,提供合同复印件;

4) 项目经理资格:具有二级建筑工程注册建造师资格,具有安全生产考核合格证书(B 证),具有类似工程施工管理经验,项目安全管理人员提供有效的安全资格证书,提供劳动合同复印件和社保证明复印件。

 

 

 

4.

 

 

2021-2024 年北

露天煤矿自卸车及轮式工程设备轮胎外包业务

(一)通用资质要求

1. 具有独立签订合同的能力。

2. 巨型工程子午线轮胎制造商或经授权的进口子午线轮胎代理商;

2. 制造商必须具备生产 37.00R57 及以上巨型工程轮胎的生产能力;

3. 代理商需提供真实有效的代理授权证明;


 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

4.企业经营状况良好,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态,并提供近三年(2018-2020 年)经审计的财务报告;

(二)信誉要求:

1. 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

2. 未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单; 3.没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

4. 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验、售后服务等方面具有相应的资格和能力;

5. 应为近三年未发生人身死亡事故、未进入系统内承包商安全管理“黑名单”;

6. 投标方应保证买方不会因使用投标方所提供的产品而受到第三方关于专利、商标等其它知识产权的投诉;

7. 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;

8. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

(三)专项要求:

1.近五年内(2016 年-2020 年)须具有两份及以上的百吨级矿用自卸车(数量 20 台及以上)轮胎外包服务业绩(每份业绩的承包期须持续两年及以上),需提供合同复印件、结算证明(发票复印件);

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2024 年北

露天煤矿油脂和防冻液运输加注服务项目

(一)通用资质要求

1. 具备独立签订合同的能力;

2. 具有承揽本招标业务范围的危险货物道路运输资质;

3. 企业经营状况良好,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态,并提供近三年(2018-2020 年)经审计的财务报告;

(三)信誉要求:

1. 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

2. 未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单; 3.没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

4. 应为近三年未发生人身死亡事故、未进入系统内承包商安全管理“黑名单”,

5. 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;

6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

(四)专项要求:


 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

1.投标人在近三年内(2018 年至今)具有加油加水承包业绩,需同时提供合同复印件、结算证明(发票复印件)以及项目单位联系人姓名、职务和联系电话。

 

 

 

(一)通用资质要求

1. 具备独立订立合同的能力;

2. 五级及以上承装(修、试)电力设施许可证;

3. 各工种人员(拟投入的全部服务人员)必须具有国家相关部门颁发的技能鉴定等级合格证书,特殊工种要求具有国家相关部门颁发的特种作业资格证;

4. 企业经营状况良好,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态。并提供近三年(2018-2020 年)经审计的财务报告;

6.

 

2021-2024 北露天煤矿采区电缆与钢丝绳维护服务

(二)信誉要求:

1. 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

2. 未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单; 3.没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

4. 应为近三年未发生人身死亡事故、未进入系统内承包商安全管理“黑名单”。

5. 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;

6. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

(三)专项要求:

 

 

 

 1. 业绩要求:投标人在近三年内(2018 年至今)具有露天矿电缆外包服务(专指 6300V 及以上供电线路的电缆服务) 业绩,需提供合同复印件、结算证明(发票复印件);

2. 项目经理资格:项目经理、安全负责人具有 1 年及以上从事电力设施管理工作的经历,并提供有效证明;

 

 

 

一、通用资质要求:

 

7.

 

扎哈淖尔煤业公司煤炭风选项目

1、必须具备独立签订合同的能力;

2、经营状况良好,提供近三年(2018 年-2020 年)经审计的财务报表,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

 

 

 

3、主要设备满足安全、节能、环保要求,系统不得出现高能耗名录产品;


 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

二、信誉要求:

1、近三年(2018-2020 年)内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;

2、与招标人在类似项目历史合同履行上无不良行为记录,银行资信和商业信誉良好,企业未被《国家企业信用信息公示系统》列入经营异常信息或严重违法失信企业名单(黑名单)信息。没有被人民法院列为失信被执行人,提供 “信用中国”网站或“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台的查询截图; 3、未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

4、近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,提供证明材料。

5、在近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

三、专项要求: 

1. 通过质量管理体系标准认证,主要设备满足安全、节能、环保要求,提供行业部门环保证书。

2. 在 2018 年-2020 年,具有 2 个及以上能力不低于 100 万吨的煤炭风选委托加工服务的业绩,提供合同复印件证明。

3. 项目经理资格:项目经理必须具有中级及以上职称,具有类似工程管理经验,提供安全考核合格证书。四、本次招标不接受联合体投标;

五、法律、行政法规规定的其他资格条件;

 

 

 

(1)资质要求:

1)投标人应该具备独立订立合同的资格;

 

 

 

2)经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

 

 

 

3)信誉要求:

 

 

松山、大板储运

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

8.

 

中心供暖锅炉采购及改造项目

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

4) 具有完善的质量保证体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书(若代理商没有可以提供生产厂家的);

5) 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

6) 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;

 

 

 

(2)专项要求

 

 

 

1)投标人须具备安装调试的能力,近 5 年内在安装、调试和运行中未发现重大设备质量问题;

 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

2) 业绩要求:近  5  年内同类设备应具有  2    个及以上  2  年成功运行业绩;

3) 代理商投标的,应提供设备生产厂商给予的产品授权书。

 

 

锦州港口公司66kV 及 10kV 变电所设备运行维护项目

(1)通用资质要求

 

 

1)投标人应该具备独立订立合同的资格;

 

 

2)经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

 

 

3)信誉要求:

 

 

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

 

 

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

 

 

4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

 

 

5)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,提供证明材料。

 

 

6)在近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;

 

 

9.

 

7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

(2)专项要求

 

 

 

 

1)投标人需具备有效的安全生产许可证;

 

 

2)输变电工程专业承包三级及以上资质;

 

 

3)服务人员必须持有高压电工特种作业操作证,至少有 2 年以上同类型变电所运维工作经历。

 

 

(3)业绩要求:近五年内,应具有相关业绩 两个及以上;

 

 

(4)项目经理资格:

 

 

1)从事机电工程专业 5 年以上的工作经历;

 

 

2)持有高压电工特种作业操作证;

 

 

3)持有安全管理人员培训合格证书。

 

 

4)为投标单位正式员工(提供劳动合同及社保缴费证明)。

(5)具有完善的质量保证体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书;

 10.

 

调度室安全生产信息化一期建设

(1)通用资质要求


 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

1) 投标人应该具备在中华人民共和国境内注册,注册资金 1000 万元及以上独立订立合同的资格;

2) 经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表。

3) 信誉要求:

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

4) 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

5) 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,提供证明材料。

6) 在近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;

7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

(2)专项要求

1) 具备第二类增值电信业务中的信息服务业务资质;

2) 业绩要求:近  5  年内,应具有铁路行业大数据开发或维护业绩  2 个及以上;

3) 具有完善的质量保证体系,通过第三方认证审核,具备 ISO9001 系列质量体系认证;

4) 具有软件企业认定证书。

11.

 

KV80 漏斗车空重车调整系统安全改造

(1)通用资质要求

1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;

2) 经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

3) 信誉要求:

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

4) 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

5) 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,提供证明材料。

6) 在近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;

7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

 

 

 

(2)专项要求

 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

1)KV80 漏斗车生产厂商或具有经 KV80 漏斗车生产厂商授权可以从事空重车调整系统安全改造的厂商。

 

 

 

(1)通用资质要求:

 

 

 

1)投标人应该具备独立订立合同的资格;

 

 

 

2)经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

 

 

 

3)信誉要求:

 

 

 

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

 

 

锦赤铁路西港口

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

4) 具有完善的质量保证体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书;

5) 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

12.

 

增设货物线改造

6)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故;

 

 

工程

7)近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;

 

 

 

8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

(2)专项要求

 

 

 

1)具备有效的安全生产许可证;

 

 

 

2)具有铁路工程施工总承包贰级及以上资质; 

 

 

 

3)业绩要求:近 5 年内,应具有 与本工程相类似铁路施工业绩 2 个及以上;

 

 

 

4)项目经理资格:具有贰级及以上注册建造师资格具有安全生产考核合格证书(B 证)。

 

 

 

(1)通用资质要求:

 

 

 

1)投标人应该具备独立订立合同的资格;

 

 

 

2)经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

 

 

锦赤铁路西港口

3)信誉要求:

13.

 

增设货物线信号

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

 

 

改造工程

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

4) 具有完善的质量保证体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书;

5) 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

 

 

 

6)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故;

 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

7) 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;

8) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

(2)专项要求

1) 具备有效的安全生产许可证;

2) 具有铁路电务工程专业承包叁级及以上资质; 

3) 业绩要求:近 5 年内,应具有与本工程相类似施工业绩 2 个及以上;

4) 项目经理资格:具有贰级及以上注册建造师资格具有安全生产考核合格证书(B 证)。

 

 

锦赤铁路无线雨量监测系统采购

(1)资质要求:

1)投标人应该具备独立订立合同的资格;

 

 

2)经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

 

 

3)信誉要求:

14.

 

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

4) 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

5) 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;

 

 

(2)专项要求

 

 

1)投标人为设备制造商或授权经销商,授权经销商需要有设备制造商的授权,且具有设备安装调试能力;

 

 

2)业绩要求:近 5 年内同类设备应具有 2 个及以上 2 年成功运行业绩。

 

 

锦州港口公司集

(1)资质要求:

1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;

2) 经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

3) 信誉要求:

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

4) 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

5) 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,提供证明材料。

 

 

中控制中心及生

15.

 

活、含煤污水处

 

 

理控制系统技改

 

 

项目

 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

6)近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。

(2)业绩要求:近五年内同类项目应具有两个及以上年成功运行业绩。

16.

 

赤峰北货车段修基地运营服务

(1)通用资质要求

1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;

2) 经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

3) 信誉要求:

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

4) 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

5) 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故,提供证明材料。

6) 在近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;

7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

(2)专项要求

1) 具备有效的安全生产许可证;

2) 具有 C70 型、C70E 型铁路货车检修图纸(如投标单位具有图纸需提供加盖公章的证明材料,如投标单位无图纸需提供厂家转让或授权证明,加盖厂家及投标单位公章);

3)业绩要求:近 5 年内,具有铁路货车段修或

Z1

Z2

Z3

Z4

修程业绩 1 个及以上。

17.

 

霍煤鸿骏铝电公司工艺车辆外委维修

(1)通用资质要求

1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;

2) 经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表。

(2) 信 誉 要 求                                                                                                                                          1)未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;        2)未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单; 3)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

4) 近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明;

5) 在近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为

 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内,未进入系统承包商安全管理“黑名单”;          6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

(3)专项要求

1) 提供交通管理部门下发的《机动车辆维修经营备案表》,并提供道路运输经营许可证。维修人员持有汽车修理类职业资格证书(需提供不少于 5 名汽车修理工四级及以上职业资格证书,并提供近 6 个月的社保证明材料);

2) 提供中华人民共和国特种设备生产许可证,许可项目为:场(厂)内专用机动车辆制造(含修理、改造)或场(厂)内专用机动车辆修理,子项目为:机动工业车辆(叉车)许可证。如投标人不具备条件,叉车维修允许分包, 分包单位必须满足上述资质条件,并提供分包人资质;                                                    3)投标人具有救援车辆,能对场内叉车、阳极拖车、抬包车等工艺车辆实施救援托运,并提供相关证明材料(救援车辆为投标人资产证明或投标人租赁合同证明材料)。

(4)业绩要求:近 5 年内(2016 年至今),应具 2 项及以上对企业工艺车辆或工程机械车辆维修的业绩(需提供相关业绩证明及合同复印件)。

 

 

 

(1)通用资质要求:

1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;

2) 经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

 

 

 

3)信誉要求:

18.

 

霍煤鸿骏铝电公司浇注料、防火保温材料、耐火材料等长单(1 年)标包二

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

4) 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

5) 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。

 

 

 

6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

 

 

 

(2)专项要求:资质要求:标包一耐火材料等要求为生产厂家,供货商需提供生产厂家授权。

 

 

 

2)业绩要求:

 

 

 

标包一耐火材料等:近 5 年内(2016 年至今)具有耐火材料销售合同业绩 2 个及以上(提供合同复印件及联系方式)

 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

;标包二防火保温材料料等:近 5 年内(2016 年至今)具有保温材料销售合同业绩 2 个及以上(提供合同复印件及联系方式);

 

 

 

(2)通用资质要求:

1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;

2) 经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

 

 

 

3)信誉要求:

 

 

 

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

 

 

 

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

 

 

霍煤鸿骏铝电公

4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

 

 

司浇注料、防火

5)近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;没有处于因严重不良行为

19.

 

保温材料、耐火

或一般不良行为受到相应的处置状态。

 

 

材料等长单(1 年)标包一

6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

(2)专项要求:

资质要求:标包一耐火材料等要求为生产厂家,供货商需提供生产厂家授权。

 

 

 

3)业绩要求:

 

 

 

标包一耐火材料等:近 5 年内(2016 年至今)具有耐火材料销售合同业绩 2 个及以上(提供合同复印件及联系方式);

 

 

 

标包二防火保温材料料等:近 5 年内(2016 年至今)具有保温材料销售合同业绩 2 个及以上(提供合同复印件及联系方式);

 

 

 

(1)通用资质要求:

 

 

霍煤鸿骏铝电公

1)投标人应该具备独立订立合同的资格;

 

 

司标杆班组及电

2)经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

20.

 

解一二分厂门窗

3)信誉要求:

 

 

及地面等维修工

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

 

 

程招标文件

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

4) 具有完善的质量保证体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书;

5) 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

6) 提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料;

7) 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内,未进入系统承包商安全管理“黑名单”;            8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;

(2)专项要求:

1) 具备有效的安全生产许可证;

2) 具有建筑工程施工总承包三级及以上的施工资质;

3) 业绩要求:近 5 年内(2016 年至今),具有建设工程的新建项目、改建项目、扩建项目或建(构)筑物维修工程施工业绩 2 个及以上(提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询);

4) 项目负责人(1 名):

①具有二级及以上注册建造师证(建筑工程专业)(在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查

②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安 B 证及以上);

③提供本单位近 6 个月的社保证明材料;

5) 安全员(1 名):

①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安 C 证及以上)并提供复印件;

②提供本单位近 6 个月的社保证明材料;

 

 

 

(1)通用资质要求:

1)投标人应该具备独立订立合同的资格;

21.

 

 

 

霍煤鸿骏铝电公司铸机配件长单(1 年)

2) 经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

3) 信誉要求:

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

 

 

 

4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

 

 

 

5)近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形没有处于因严重不良行为或

 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内,未进入系统承包商安全管理“黑名单”;            6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

(2)专项要求

1)业绩要求:近 5 年内(2016 年至今),具有铝锭铸机配件销售业绩  2 个及以上(提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询);

 

 

霍煤鸿骏铝电公司阴角线、验电器、电动磨光机等

(3)通用资质要求:

1)投标人应该具备独立订立合同的资格;

 

 

2)经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

 

 

3)信誉要求:

 

 

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

22.

 

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

 

 

4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

 

 

5)近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;没有处于因严重不良行为

 

 

或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处

 

 

于安全生产领域联合惩戒期限内,未进入系统承包商安全管理“黑名单”;

 

 

6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

 

 

 

(1)通用资质要求:

1)投标人应该具备独立订立合同的资格;

 

 

 

2)经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

 

 

霍煤鸿骏铝电公

3)信誉要求:

23.

 

司下料器长单

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

 

 

(1 年)

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

 

 

 

4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

 

 

 

5)近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形没有处于因严重不良行为或

 

 

 

一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于

 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

安全生产领域联合惩戒期限内,未进入系统承包商安全管理“黑名单”;

6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

(2)专项要求

1)业绩要求:近 5 年内(2016 年至今),具有定容下料器或电解槽气缸销售业绩  2 个及以上(提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询);

 

 

 

(4)通用资质要求:

1)投标人应该具备独立订立合同的资格;

 

 

 

2)经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

 

 

 

3)信誉要求:

 

 

 

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

 

 

 

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

 

 

霍煤鸿骏铝电公

4)没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

24.

 

司劳保用品等长

5)近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形;没有处于因严重不良行为

 

 

单(1 年)

或一般不良行为受到相应的处置状态。未进入系统承包商

 

 

 

安全管理“黑名单”;

 

 

 

6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。

 

 

 

(2)专项要求:

1)业绩要求:近 5 年内(2016 年至今),提供任一劳动保护用品销售合同业绩 2 个及以上(提供合同复印件及联系

 

 

 

方式);

 

 

 

(1)通用资质要求:

25.

 

 

霍煤鸿骏铝电公司国产电动机及减速机等长单(1 年)

1) 投标人应该具备独立订立合同的资格;

2) 经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

3) 信誉要求:

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

4) 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

5) 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态;不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内,未进入系统承包商安全管理“黑名单”。

(2)专项要求:

1)业绩要求:近 5 年内(2016 年至今),应具有电动机或减速机销售合同业绩 2 个及以上(提供合同复印件及联系方式以备查询);

 

 

 

(1)通用资质要求:

 

 

 

1)投标人应该具备独立订立合同的资格;

 

 

 

2)经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

 

 

 

3)信誉要求:

 

 

 

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

26.

 

 

霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司炭块库智能天车及数字化管理系统研究与应用

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

4) 具有完善的质量保证体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书;

5) 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

6) 提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料;

7) 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于

 

 

(土建施工)

安全生产领域联合惩戒期限内,未进入系统承包商安全管理“黑名单”;

 

 

 

8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;

 

 

 

(2)专项要求:

 

 

 

1)具备有效的安全生产许可证;

 

 

 

2)具有建筑工程总承包三级及以上的施工资质;

 

 

 

3)业绩要求:近 5 年内(2016 年至今),具有建设工程的新建项目、改建项目、扩建项目施工业绩 2 个及以上

 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

(提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询);

4 ) 项目负责人(1 名):

①具有二级及以上注册建造师证(建筑工程专业)(在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查

②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安 B 证及以上);

③提供本单位近 6 个月的社保证明材料;

5)安全员(1 名):

①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安 C 证及以上)并提供复印件;

②提供本单位近 6 个月的社保证明材料;

 

 

 

(1)通用资质要求:

 

 

 

1)投标人应该具备独立订立合同的资格;

 

 

 

2)经营状况良好,提供近三年经审计的财务报表;

 

 

 

3)信誉要求:

 

 

 

①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

27.

 

 

霍煤鸿骏铝电公司西食堂及电力宾馆食堂维修工程

②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单;

4) 具有完善的质量保证体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书;

5) 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态;

6) 提供近 18 个月内不存在人身死亡生产安全责任事故证明材料;

7) 近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。没有处于因严重不良行为或

 

 

 

一般不良行为受到相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于

 

 

 

安全生产领域联合惩戒期限内,未进入系统承包商安全管理“黑名单”;

 

 

 

8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;

 

 

 

(2)专项要求:

 

 

 

1)具备有效的安全生产许可证;

 

序号

 

标段名称

资格要求

 

 

 

2) 具有建筑工程施工总承包三级及以上的施工资质;

3) 业绩要求:近 5 年内(2016 年至今),具有建设工程的新建项目、改建项目、扩建项目或建(构)筑物维修工程施工业绩 2 个及以上(提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询);

4) 项目负责人(1 名):

①具有二级及以上注册建造师证(建筑工程专业)(在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查,

②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安 B 证及以上);

③提供本单位近 6 个月的社保证明材料;

5) 安全员(1 名):

①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安 C 证及以上)并提供复印件;

②提供本单位近 6 个月的社保证明材料;

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

在线发售,不接受来人现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2021 年 8 月 9 日 9:00 至 2021 年 8 月 16 日 17:00。

热线服务:上午 8:30~11:30,下午 13:30~18:00【法定节日除外】。

备注:公告查询以电力招标采购网www.dlztb.com为准!本网站为经营性收费网站。您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜,并缴费成为正式会员后方可下载详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程以公告详细内容为准
联系人:王 清
 
电话:010-52883525
 
手机:13522854862  18810099894
 
微信号:13522854862
 
QQ:2354340029(添加备注:单位名称+联系人+手机号)
 
邮箱:wangqing291723@163.com
 
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台,经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号:010202008042900014)我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站,13年的专业服务,成就行业领导品牌
 
 
 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  服务说明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-17