嫩江平安城市监控一期设备采购及施工项目-招标公告
(招标编号:HTCL-ZB-215058)
招标项目所在地区:黑龙江省
一、招标条件
本嫩江平安城市监控一期设备采购及施工项目(招标 3.2投标人须具备所投监控设备品牌厂家授权书原件。
3.3投标人须具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.4投标人拟派的项目经理应具备机电工程专业壹级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理,提供近3个月(2021年5月-2021年7月)在投标企业缴纳社保的证明。
3.5项目管理机构人员最低配备要求:技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人,提供近3个月(2021年5月-2021年7月)在投标企业缴纳社保的证明。
3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。同一公司具有独立法人的子公司同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标时最多不得超过二家(均以获取文件的先后顺序为准)。
3.7资格审查方式:本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件,只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
3.8投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内如有行贿犯罪行为((近三年是指本公告发布之日起前三年至投标截止时间内,本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中(以中国裁判文书网公布的为准)有判决投标人或其法代表人或拟委任的
本项目不允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:2021年08月20日13时00分00秒---2021年08月25日16时00分00秒
五、投标文件的递交
递交截止时间:2021年09月14日09时00分00秒
六、开标时间及地点
开标时间:2021年09月14日09时00分00秒
开标地点及方式:/
七、其他公告内容
嫩江平安城市监控一期设备采购及施工招标公告
1. 招标条件
本招标项目嫩江平安城市监控一期设备采购及施工项目(项目名称)已由主管部门批准建设,建设资金来自自筹资金,项目出资比例为100%, 项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目
2.2建设 2.4工期:自合同生效之日起90日历天。 2.5质量目标:达到国家、行业、地方相关验收规范的合格标准。 2.6招标范围:对嫩江平安城市监控一期设备采购及施工。具体详见招标文件。 2.7标段划分:共划分为一个标段 3.1投标人须提供有效期内的营业执照并具有提供本次采购项目及所要求的服务的能力。3.2投标人须具备所投监控设备品牌厂家授权书原件。 3.3投标人须具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.4投标人拟派的项目经理应具备机电工程专业壹级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理,提供近3个月(2021年5月-2021年7月)在投标企业缴纳社保的证明。 3.5项目管理机构人员最低配备要求:技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人,提供近3个月(2021年5月-2021年7月)在投标企业缴纳社保的证明。 3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。同一公司具有独立法人的子公司同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标时最多不得超过二家(均以获取文件的先后顺序为准)。 3.7资格审查方式:本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件,只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。 3.8投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内如有行贿犯罪行为((近三年是指本公告发布之日起前三年至投标截止时间内,本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中(以中国裁判文书网公布的为准)有判决投标人或其法代表人或拟委任的
3.9投标人如被最高人民法院在"信用中国"网站( )列入失信被执行人名单,其投标将被否决。 3.10本次招标不接受联合体投标。 4.1 4.2招标文件每套售价800元,平台服务费200元,CA企业证书平台收费标准:首年400元,售后不退。 4.3下载者 平台注册成功后, 4.4下载者须通过平台填写“购标申请”,并上传公告要求提供的资料,否则购买操作无法完成。 4.5下载者需要发票的,须通过平台填写“开票申请”;招标文件费用由招标代理机构出具,自行下载电子发票;平台下载服务费、由“中招联合信息股份 ”出具增值税电子普通发票,可登录平台自行下载。 4.6平台统一服务热线:,(工作日9:00-12:00,13:30-17:00),平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密;如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜,则视为下载者主动放弃信息保密的权利,平台公司将不承担任何责任。 4.7供应商可登录 /中招联合招标采购网,点击右侧“帮助中心”,获取投标人注册操作手册。 4.8潜在投标人在 潜在投标人应对所提供材料的合法性、真实性、完整性负责。 5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为2021年9月14日9时00分,地点为黑龙江省招标 (哈尔滨市南岗区汉水路180号)二楼会议室。 5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 备注:非正式会员请联系办理会员入网注册事宜,并缴费成为正式会员后登录网站会员区可查看招标公告、招名方式或下载报名表格等详细内容!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准。 咨询联系人:李工 3. 投标人资格要求
4. 招标文件的获取
5. 投标文件的递交
6.
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:365trade.co
- 10-07关于福州市第一医院疫情防控应急采购项目的采购公告
- 10-07河南汝阳农村商业银行股份有限公司办公综合楼施工总承包项目招标公告
- 10-07河南汝阳农村商业银行股份有限公司办公综合楼项目监理招标公告
- 10-07某学院智能业务信息搜集处理系统招标公告
- 10-07兖矿鲁南化工有限公司醋酸酯装置节能降耗技术攻关项目工程施工公开招标项目公告
- 10-07货运设备(装卸)(2021年货运第11批)招标公告
- 10-07成都重庆贵阳西昌机务段安全生产调度指挥中心设备采购(2021年机务第20批)招标公告
- 10-07沈阳局集团公司2021年生产用载货汽车采购公开招标招标公告ZTSYJCGS2021-0826
- 10-072021年客车DC110V在线绝缘监测系统加装改造升级配套服务招标公告
- 10-07杨陵车站三站台改造工程钢材采购项目招标公告
- 10-07(网)华润天津医药有限公司办公场所租赁服务项目招标公告
- 10-07蔡家坡站客运设施改造工程钢材采购项目招标公告
- 10-07中国石化海南炼油化工有限公司B列酸性水汽提装置扩能改造09钢换热器及管束招标公告
- 10-07山东大学(青岛)专家公寓T4-T8配电室高压增容工程公开招标公告
- 10-07山东大学(青岛)专家公寓T4-T8配电室高压增容工程公开招标公告
- 10-07中国地质调查局沈阳地质调查中心(东北地质科技创新中心)中国地质调查局沈阳地质调查中心顺序式波长色散X射线荧光光谱仪招标采购项目公开招标公告
- 10-07中国地质调查局沈阳地质调查中心(东北地质科技创新中心)中国地质调查局沈阳地质调查中心顺序式波长色散X射线荧光光谱仪招标采购项目公开招标公告
- 10-07中国地质调查局沈阳地质调查中心(东北地质科技创新中心)中国地质调查局沈阳地质调查中心气相色谱高分辨质谱联用仪(三串四极杆)采购项目公开招标公告
- 10-072021年街镇公园建设项目工程总承包(EPC)招标公告
- 10-07杏花岭区农村人居环境整治农村小游园提升工程总承包(EPC)招标公告
- 10-072021年陵川县崇文镇等4乡镇高标准农田建设项目基础设施建设招标公告
- 10-05山西林业生态PPP项目黄河和黄河流域防护林屏障建设工程暨太原市2021年度创建国家森林城市阳曲县2021年市级创森人工造林工程(国土绿化试点示范项目)监理项目招标变更公告
- 10-05山西林业生态PPP项目黄河和黄河流域防护林屏障建设工程暨太原市2021年度创建国家森林城市阳曲县2021年市级创森人工造林工程(国土绿化试点示范项目)施工工程项目招标变更公告
- 10-042×1000T/ D 光伏玻璃生产线及配套深加工建设项目工程总承包(EPC+F)招标控制价
- 10-04方山县存栏50万只蛋鸡智能化养殖扩建项目招标二次变更公告
- 10-03方山县张家塔古村落开发与保护项目施工监理项目招标控制价
- 10-01西华苑三期小学建设项目EPC总承包招标公告
- 10-01西华苑三期小学建设项目监理招标公告
- 10-01大雁公司8月补充钢材采购项目公开招标项目(第2次)招标公告
- 10-01国家电投集团内蒙古能源有限公司2021年第七十四批集中招标(新能源项目)二次公告
- 10-01娄底华润燃气有限公司娄底市娄涟大道(吉星路-耀春路)、华星路(娄涟大道-创新三街)次高压A燃气管道工程招标公告[重新招标]
- 10-01宁夏电力平罗公司5.4MWp自发自用分布式光伏EPC公开招标项目(第2次)招标公告
- 10-01黔西电厂3号炉膛脚手架搭设与拆除竞谈公告
- 10-01太原市尖草坪区后小河清淤疏浚及堤防加固工程招标公告
- 09-302021年度太原市创建国家森林城市阳曲县通道绿化工程监理项目招标公告
- 09-30山西林业生态PPP项目黄河和黄河流域防护林屏障建设工程暨太原市2021年度创建国家森林城市阳曲县2021年市级创森人工造林工程(国土绿化试点示范项目)监理项目招标公告