| 文件编号 | |
|---|---|
| 投标资格 | |
| 投标文件递交截止时间 | |
| 投标有效期 | 60天 |
| 投标文件递交方法 | |
| 投标保证金缴纳方式 | 资金现金 |
| 投标保证金金额 | 40,000元 人民币 |
| 控制价（最高限价） | 2,284,100元 人民币 |
| 评标办法 | 综合评估法 |
| 开标时间 | |
| 开标地点 | |
| 开标方式 | |
| 资格审查方式 | |
| 答疑澄清时间 | |
| 是否延期 | |
| 延期后开标时间 | |
| 延期后开标地点 | |
| 对文件澄清与修改的主要内容 | 隆昌市环城中路道路工程（项目名称）勘察设计（/）标段招标补遗书01号
致各潜在投标 |
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就隆昌市环城中路道路工程（项目名称）勘察设计（/）标段及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称： 。
2.工程批准、核准或备案文号： 。
3.工程内容及规模： 。
4.工程所在地详细 5.工程投资估算： 。 6.工程进度安排： 。 7.工程主要技术标准： 。 1.工程勘察、设计范围： 。 2.工程勘察、设计阶段： 。 3.工程勘察、设计服务内容： 。 工程勘察、设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。 计划开始勘察、设计日期： 年 月 日。 计划完成勘察、设计日期： 年 月 日。 具体工程勘察、设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。 1.合同价格形式： ； 2.签约合同价为： 人民币（大写） （? 元）。 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）； （4）投标函及其附录（如果有）； （5）发包人要求； （6）技术标准； （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； （8）其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程勘察、设计服务。 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 本合同在 签订。 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 本合同自双方签字盖章生效。 本合同一式 捌 份，发包人 叁 份，承包人 叁 份，备案部门各壹份。 发包 10.2 合同价格形式 （2）总价合同 总价包含的风险范围： 。 风险费用的计算方法： 。 风险范围以外合同价格的调整方法： 。 10.3 定金或预付款 无预付款。 11. 工程设计变更与索赔 11.5 承包人应于认为有理由提出增加合同价款或延长勘察、设计周期的要求事项发生后 3 天内书面通知发包人。 承包人应在该事项发生后 7 天内向发包人提供证明承包人要求的书面声明。 发包人应在接到承包人书面声明后的 7 天内，予以书面答复。 12. 专业责任与保险 12.2 承包人必须有发包人认可的工程勘察、设计责任保险。 13.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。 13.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人所有。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 13.5 承包人在勘察、设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由承包人承担 。 14.1 发包人违约责任 14.1.1 发包人支付承包人违约金：合同生效后，发包人因非承包人原因要求终止或解除合同，承包人未开始勘察、设计工作的，合同直接解除；已开始勘察、设计工作的，发包人按照承包人已完成的实际工作量计算勘察、设计费。 14.1.2 发包人逾期支付勘察、设计费的违约金： / 。 14.2 承包人违约责任 14.2.1 承包人支付发包人的违约金：承包人应按合同金额的10%支付给发包人并承担发包人相应损失。 14.2.2承包人逾期交付工程勘察、设计文件的违约金：每延误一天，应减收该项目应收勘察、设计费的万分之二，违约金发包人在应付勘察、设计费中扣减。 承包人逾期交付工程勘察、设计文件的违约金的上限：不限定。 14.2.3 承包人勘察、设计文件不合格的损失赔偿金的上限：赔偿金数额由双方商定为实际损失的100％。 14.2.4 承包人未经发包人同意擅自对工程勘察、设计进行分包的违约责任：发包人有权中止合同，由此产生的一切后果及损失由承包人负责。 14.2.5其他违约：勘察 15.1 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。 16. 合同解除 16.2 有下列情形之一的，可以解除合同： （3）暂停勘察、设计期限已连续超过 90 天。 16.4 发包人向承包人支付已完工作勘察、设计费的期限为 15 天内。 17.3 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 17.3.1 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定： / 。 选定争议评审员的期限： / 。 评审所发生的费用承担方式： / 。 其他事项的约定： / 。 17.3.2 争议评审小组的决定 合同当事人关于本事项的约定： / 。 17.4仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁； （2）向发包人所在地人民法院起诉。 第四部分 附件 廉政合同 根据 《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》 以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，隆昌市环城中路道路工程（项目名称）勘察设计（/）标段的项目法人隆昌市住房和城乡建设局(项目法人名称，以下简称“甲方”)与该项目的设计人 第一条 甲乙双方的权利和义务 (一) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。 (二) 严格执行隆昌市环城中路道路工程（项目名称）勘察设计（/）标段合同文件，自觉按合同办事。 (三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。 (四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报 (五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 (六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 第二条 甲方的义务 (一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。 (二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙 方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 (三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 (四) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用 某种产品、材料和设备。 第三条 乙方的义务 (一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 (二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付 的任何费用。 (三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。 (四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 第四条 违约责任 (一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 (二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。 第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。 第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。 第七条 本合同作为隆昌市环城中路道路工程（项目名称）勘察设计（/）标段合同的附件， 与勘察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。 甲 方：（单位全称）（盖单位章） 乙 方： （单位全称）（盖单位章） 法定代表人 法定代表人 或 或 其委托代理人 （职务） 其委托代理人 （职务) （姓名） （姓名） （签字） （签字） 日期： 日期： 二、招标文件其他内容不变。 隆昌市住房和城乡建设局（招标人） 重庆大正建设工程经济技术 （代理机构） 2021年11月10日 二、工程勘察、设计范围、阶段与服务内容
三、工程勘察、设计周期
四、合同价格形式与签约合同价
五、发包人代表与
六、合同文件构成
七、承诺
八、词语含义
九、签订地点
十、补充协议
十一、合同生效
十二、合同份数
13. 知识产权
14. 违约责任
15. 不可抗力
17. 争议解决
（或勘察人） (设计人名称，勘察人名称以下简称“乙方”)，特订立如下合同。
递交时间