2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：山西省晋城市沁水县端氏镇。
2.2建设规模：山西沁水端氏光伏电站送出工程以双回 110kV 线路π接溪兰~金峰 110kV
线路，π接长度约 2×1.5kM，采用架空和电缆结合方式；金峰变电站对应间隔改造。
2.3 计划工期：2022 年 3 月 1 日至 2022 年 6 月 20 日，111 日历天。
2.3 计划工期：2022 年 3 月 1 日至 2022 年 6 月 20 日，111 日历天。
2.4 招标范围：主要工作内容包含但不限于：范围起于沁水端氏 100MW 光伏发电项目工程升压站出线间隔 1 至金峰变电站 110kV 间隔改造工程接入点为止和沁水端氏 100MW 光伏发电项目工程升压站出线间隔 2 为界至溪兰电厂送出线路断开点；金峰变电站 110kV 进线间隔扩建（含电气一、二次及远动、继电保护、通信等）、110kV 两回线路工程（含电缆、OPGW 光缆）等的施工；金峰变电站 110kV 进线间隔、与溪兰电厂π接的所有工作、塔基标识（按山西电网公司标准编号并挂标识牌）段所需的设备和材料的供货；110kV 两回线路工程和金峰变电站内涉及线路接入所需的设备和材料的供货；金峰变电站 110kV 进线间隔建设期及两回线路投运前后所有相关手续的办理；线路工程、对侧间隔涉网范围内电气、土建、安装、通讯工程施工及其相关调试、校验、验收工作等。
验收工作应包含但不限于此：项目所有范围内涉及的一切土建、安装工程施工及其相关调试、验收工作；通信通道业务的开通调试（包含升压站及对侧间隔二次设备通信室配线架的熔纤、通信通道开通调试、上传调度数据网、远动信息的业务通道开通及调试）符合山西电网公司调度要求， 项目施工及征租地等手续的办理（包含相关费用）、项目验收手续的办理（包括规划、国土、水保、 环保、电力等相关部门的验收批文）及该条线路送电手续的办理到考核验收以及相关服务工作等。
本工程不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本工程设备材料采购、建筑安装、试验、检查测试、调试试运、质量监督、施工许可证办理、水保、安全设施、环保、消防、职业卫生等所有专项验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的工作范围； 人身意外险及施工机械和设备险购买；项目实施期间不因物价上涨、疫情防控（报价时应充分考虑）、 北京冬奥会（商混限产、车辆运输）、恶劣天气（雨雪大风施工措施费）等非不可抗力因素而增加中标合同价格。
本标段与沁水端氏升压站承包范围的分界点为：本标段和沁水端氏升压站以开关站线路侧第一个龙门架为分界点，送出线路铁塔归本标段，光伏升压站站内部分归沁水端氏升压站承包范围，本标段施工负责把导线安装至第一个龙门架耐张瓷瓶并将导线拖地，剩余事项归属沁水端氏升压站承包范围；同样，本标段施工负责将 OPGW 地线固定在第一个龙门架并三点接地后接入固定好的光缆终端盒，并留有备用长度。OPGW 光缆终端盒及熔接光缆中间头属于本标段，剩余事项归属沁水端氏升压站承包范围。
主要工程项目包括（但不限于）：
（1）山西沁水端氏 100MW 光伏发电项目送出工程 110kV 线路长度 2×两回每回约 1.5km
（最终线路长度按国网山西省电力公司接入系统方案的评审意见为准），所有设备材料采购、安装及调试等。
（2）山西沁水端氏 100MW 光伏发电项目送出工程通信电路建设，4 条 48 芯×（最终线路长度按国网山西省电力公司接入系统方案的评审意见为准），所有设备材料采购、安装及调试等。
（3）110kV 金峰变电站改造施工最终以山西国网公司接入系统审查批复意见为准，所有一、二次设备的采购、安装、电气接线及调试，站内通信系统等。
（4）环境保护、水土保持、消防、安全设施等各专项工程施工。
（5）项目施工过程中所发生的有关土地征占用、林地征占用、青苗补偿、房屋拆迁、矿产压覆、迁移等由承包人负责处理并承担费用。
（6）除线路环评、水保、林业批复外包括但不限于：水保、安全设施、环保、职业卫生、质量 监督、防雷检测、国土、林业等方面涉及到线路工程建设及验收的所有手续办理，由承包人以发包人的名义办理并承担费用。
（7）招标文件中未列出但是为本标段工程所必需的相关设备、材料、施工、调试及协调等均属 于本招标范围。对本标段招标范围内，如果某些分项在招标文件中未专门提及，但它对于本工程的功能、安全、稳定运行是必不可少的，那么这些手续、建筑、设备或服务，也应由承包人提供，其费用包括在总价中。
工程质量要求符合国家、行业或地方验收标准并满足设计文件及其他相关规范的要求。
3.投标人资格要求
3.1投标人须具有并提供独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2投标人必须具有并提供电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包二级及 以上资质；近 5 年须具有并提供 2 个及以上_110_kV 及以上输电线路工程施工投运业绩（含首页、签字盖章页，主要工作内容）以及项目投运证明或项目验收证明。
3.2.1投标人拟派项目经理应具有并提供二级及以上注册建造师执业资格，提供有效的安全生产考核合格证书（B 证），且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务（提供承诺函），拟派项目经理具有从事类似项目管理工作经历并担任1 个及以上_110 kV 及以上输电线路工程投运业绩的项目经理（提供合同复印件或项目的关联性证明文件）。
3.2.2投标人须具有并提供承装三级和承试三级电力设施许可证，满足《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》(国家电力监管委员会第 28 号令)相关要求。
3.3财务要求：近三年每年净资产大于 0；
3.4否决项包括供应商的以下情形：
3.4.1被列入禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；
3.4.2对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的
3.4.3采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，责任 事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.4.4被法院列为失信被执行人或终结本次执行案件的被执行人，且未被撤销的；
3.4.5在信用中国官网列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.4.6供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有 不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.4.7在国家企业信用信息公示系统被列入严重违法失信企业名单的；
3.4.8财务账户以及主要资产被冻结、查封的
3.4.9.无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网 站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
3.4.10为 他 人 提 供 担 保 的 ， 且 担 保 金 额 超 过 净 资 产 总 额 的 （ 查 询 网 址 ：当地企业信息网）；
3.4.11被法院列为被执行人且不能提供已经履行 完 毕 相 应 生 效 判 决 确 定 的 义 务 的 ； （ 被 法 院 列 为 被 执 行 人 招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）
3.4.12未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.4.13可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.5本次招标不接受联合体投标。
3.6本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4.招标文件的获取
获取招标文件的时间：凡有意参加投标者，请于 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 2 月 10 日 17 时（北京时间，下同）下载电子招标文件。
备注：招标公告查询以电力招标采购网(www.dlztb.com)为准！本网站为经营性收费网站。您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜，并缴费成为正式会员后方可下载详细的招标公告、报名表格等！为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
联系人：王 清
手机：13522854862 18810099894，
微信号：清秋 18810099894
QQ:2354340029(添加备注：单位名称+联系人+手机号）
邮箱：wangqing291723@163.com
电力招标采购网(www.dlztb.com)由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台，经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号：010202008042900014）我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站，18年的专业服务，成就行业领导品牌。