1. 招标条件
本项目 已具备招标条件，现对该项目的风电场 EPC 总承包工程进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
阿拉善盟乌力吉 400MW 风电项目位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗乌力吉苏 木境内。本项目远期规划容量为 2000MW，本次为一期建设项目，容量为 400MW 风电项目， 配置 120MW/240MWh 储能装置，计划于 2022 年底投产。拟通过 35kV 集电线路接至风场新建 的 220kV 升压站 35kV 侧。
本工程暂按安装 64 台单机容量 6250kW 的风电机组， 机组出口电压为 1 . 14kV， 共配置 64 台箱式变电站。风电机组与箱式变的接线方式采用一机一变的单元接线方式。箱式变采 用华式箱变，容量为 6900kVA。本工程新建一座 220kV 升压站，配套建设 2 台 260MVA 主变 压器， 电压等级 220/35kV，升压站 220kV 侧采用单母线接线形式， 规划 16 回 35kV 风电场 集电线路。风电场集电线路采用架空线与电缆直埋相结合的方式，集电线路接至风电场新建 的 220kV 升压站的 35kV 开关柜， 升压后以 1 回 220kV 线路接入阿左旗风电一期 100MW 项目 220kV 开关站，导线型号采用JL/G1A-2x240/40，线路路径长度约 23km。最终接入系统方案 以接入系统报告及其批复意见为准。
2.2 建设地点： 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗乌力吉苏木境内。
2.3 建设规模：400MW 。
2.4 计划工期：暂定 2022 年 6 月 1 日开工，2022 年 12 月 31 日项目全部投产发电。（具 体开工时间以监理通知为准）
2.5 招标范围：

包括阿拉善盟乌力吉400MW 风电项目风电场区的全部勘察设计，除风力发电机组、 塔筒及附属设备、升压站预制舱体（含监控、保护、计量等设备，详见附件集团框采预制舱 二次设备供货范围清单） 、一次设备（箱式变压器、主变、GIS 、SVG、高低压开关柜） 、一 次电缆、控制电缆、光缆、导线、电缆桥架、箱变以外的全部设备和材料采购供应，所有涉 及本工程的建筑及安装工程施工，项目管理， 试验及检查测试， 系统调试， 试运行，消缺， 培训，验收（含各项专题、阶段验收、竣工等验收） ，移交生产，性能质量保证，工程质量 保修期限的服务等内容，同时也包括质保期内所有备品备件、专用工具采购供应以及相关的 技术资料整理提供服务，以发包人名义牵头完成与本风电项目有关的进场道路、场内道路等 所有道路的征地和手续办理工作、配合招标人进行升压站、集电线路、风机平台等征地协调、 地方关系协调等。本工程作为 EPC 总承包交钥匙工程，不论招标文件是否提及、投标报价高 低，凡涉及本工程勘察设计、超过一般危险性较大的分部分项工程（风机吊装、高大模板支 护；深基坑等）组织论证、设备材料采购、建筑安装、试验、检查测试、调试试运、质量监 督、施工许可证办理、水保、安全设施、环保、消防、职业卫生、档案验收等所有工程阶段 内容、所有专项验收（除用地） 、竣工验收、升压站施工图审查、电力业务许可证以及本工 程实施过程当中的疫情防控措施等本工程项目相关方面的工作内容均属于承包人的工作范 围或代为办理范围，相关费用均已含在投标人报价中。送出线路本体、储能工程不属于本工 程范围,储能初步设计工作、对侧设备建筑安装工程的所有工作均在本工程范围内。
具体包括但不限于 （具体详见招标文件） ：
（1） 本工程风电场区内全部勘察设计工作。
（2）风电场场区全部设备采购（风力发电机组和风机塔筒、集电线路电缆、光缆、导 线及箱变除外） 。
（3） 风电场场区全部设备安装。
（4） 风电场场区全部土建工程。
（5）升压站的设计、设备及材料采购、施工及最终验收（升压站舱体、一次设备、一 次电缆、控制电缆除外） 。
（6）负责本项目在中电建阿左旗风电一期项目升压站扩建一个 220 千伏间隔并完善相 应的一、二次设备的设计、设备、施工、调试、验收、征占地手续、协调等所有相关工作。
（7）负责牵头完成项目水保、环保、安全、职业卫生、档案等所有专项的设计、施工、 专题报告编制及验收并配合完成消防专题验收；完成本项目竣工验收负责项目通过行业达标 投产验收及工程争创国优的相关工作。
（8） 负责施工许可证、质量监督等合法合规的手续办理工作
（9）进场道路、场内道路等所有与本工程有关的的土地（永久、临时） 手续办理和协 调由承包人、发包人共同完成，永久、临时占地费用由发包人承担，其他费用由承包人承担， 其他费用已经含在报价里面；征地进度的办理影响的工期损失由承包人承担；承包人负责施

工过程中与政府相关部门、苏木、嘎查委员会、村牧民的协调工作和临时用地复垦，费用已 经含在报价里面。大件运输道路沿途涉及通讯、电力等杆塔的迁移改造工作责任投标人负责， 费用已经含在报价里面。进场道路和场内道路的大件运输牵引及相关工作由投标人负责，费 用已经含在报价里面。
（10） 工作界面划分
① 设备界面
招标人所供设备包括风机、塔筒以及与之相关的吊具（液压拉伸器、液压扳手等专用工 具由投标人提供）、箱式变压器、一次电缆及控制电缆、35kV 线路光缆、35kV 线路导线、 主变、GIS 、SVG、高低压开关柜、升压站预制舱体等主要设备材料，其余设备材料包含但不 限于：锚栓组件、35kV 架空线路、220kV 升压站设备（站用变压器、柴油发电机、监控系统、 直流系统、火灾自动报警系统、安防系统、通信系统、远程控制及电量计量系统、采暖通风 空调系统、照明系统、消防及给排水系统、防雷接地系统等）等必须满足风电场场区运行的 所有辅助材料、消耗材料均由投标人采购。投标人负责完成招标人、投标人采购的设备、材 料的接口、总协调等工作，并最终满足合同质量要求和电网并网要求。
② 施工界面
土建部分：以升压站和风电场场区征地红线为界面，升压站征地红线及风电场场区征地 红线以内的所有土建工程，对端间隔所有土建工程。
电气部分：220kV 联络线路均以升压站外的第一基杆塔为界，所有 220kV 升压站电气设 备安装工程，所有 35kV 集电线路安装工程，对端间隔所有电气安装工程。
（11） 其他
招标文件中未列出但是为本项目工程所必需的相关设备、材料、施工及协调等属于本招 标范围。对本项目招标范围内，如果某些分项在招标文件中未专门提到，但它对于本风电场 的功能、安全、稳定运行是有利的，那么这些建筑、设备或服务，也应由投标人提供，其费 用包括在总价中。以上各项手续的办理不得影响工程开工建设。
3. 投标人资格要求

3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2 投标人必须具有工程勘察综合甲级资质和工程设计电力行业甲级及以上资质，并同 时具有电力工程施工总承包一级及以上资质或水利水电工程施工总承包一级及以上资质；近 5 年须具有 2 个 100MW 及以上风电 EPC 总承包投运业绩，并在人员、设备、资金等方面具 有相应的施工能力 。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页， 竣工类
证明材料等，国外业绩证明需提供对应的中文译本）。
3.3 本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头人可为施

工企业或者设计单位，各联合体成员为能够独立承担民事责任的法人，组成联合体的成员不 能超出两家；联合体应明确联合体的牵头人和各方权利及义务；联合体各方不得再以自己名 义单独或参加其他联合体同时投标；（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要
内容页，竣工类证明材料等，国外业绩证明需提供对应的中文译本）。
（1）针对牵头人为设计单位的应满足： 具有工程勘察综合甲级资质和工程设计电力行 业甲级及以上资质 ，近 5 年须具有 2 个 100MW 及以上风电 EPC 总承包或设计投运业绩； 其联合体成员应满足：具有电力工程施工总承包一级及以上资质或水利水电工程施工总承包 一级及以上资质，近 5 年必须具有 2 个 100MW 及以上风电 EPC 总承包或施工总承包投运
业绩 。
（2）针对牵头人为施工企业的应满足： 具有电力工程施工总承包一级及以上资质或水 利水电工程施工总承包一级及以上资质， 近 5 年必须具有 2 个 100MW 及以上风电 EPC 总 承包或施工总承包投运业绩；其联合体成员应满足：具有工程勘察综合甲级资质和工程设计 电力行业甲级及以上资质，近 5 年须具有 2 个 100MW 及以上风电 EPC 总承包或设计投运
业绩。
3.4 投标人拟派项目经理必须具有高级工程师及以上技术职称，同时具有一级注册建造 师证（满足建办市〔2021〕40 号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子 注册证书的通知》相关要求）及安全生产考核合格证（B 证），且担任过 1 个 100MW 及以 上风电 EPC 总承包或施工总承包的项目经理。（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和 合同主要内容页，竣工类证明材料及本项目与拟派项目经理的关联性文件；国外业绩证明需
提供对应的中文译本等）。
3.5 投标人不得存在下列情形之一：
3.5.1 被列入集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停 止授标名单的）；
3.5.2 对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合 惩 戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的 （查 询 网 址 为 ：
https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.5.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等， 在近三年内发生过较大及以上责任事故
的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.5.4 被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结本 次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤销的；

3.5.5 在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/） 被列入失信惩戒名 单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.5.6 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询 网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在 企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.5.7 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/） 被列入严重 违法失信企业名单的；
3.5.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.5.9 无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信 息核实网站见附件， 仅供参考， 包括但不限于其中列举的网站及资质）；
3.5.10 为 他 人 提 供 担 保 的 ， 且 担 保 金 额 超 过 净 资 产 总 额 的 （查 询 网 址 ：
https://www.zhongdengwang.org.cn/，当地企业信息网）；
3.5.11 被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为 可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
3.5.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.5.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.6 投标人须具备承装（修、试）电力许可证承装类二级和承试类二级及以上，满足《承 装（修、试）电力设施许可证管理办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 36 号) 相关要求。
3.7 财务要求：投标人必须具有良好的财力 ，近三年每年净资产大于 0。（附：近三年度
资产负债表、利润和利润分配表、现金流量表等报表）；
3.8 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格
条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4. 招标文件的获取
4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，请于 2022 年 4 月 18 日至 2022 年 4 月 29 日 17:00 时（北京时间，下同）下载电子招标文件。