1. 招标条件
本招标项目大唐前郭查干湖生态小镇综合能源服务项目配套 10 万千瓦风电项目已由吉
林省发展改革委员会以“吉发改审批[2021]289 号”项目业主为大唐长山热电厂，建设资金
来源，资本金比例为 30％，贷款 70％，招标人为大唐长山热电厂。项目已具备招标条件，
现对该项目集电线路施工（含材料）标段进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：吉林省前郭县乌兰敖都（乡）。
2.2 建设规模：大唐前郭查干湖生态小镇综合能源服务项目配套 10 万千瓦风电项目集 电线路建筑安装工程，集电线路总长约 23.8 公里。大唐前郭查干湖生态小镇综合能源服务 项目配套 10 万千瓦风电项目风电场工程装机 6.25MW 风机 16 台。
2.3 计划工期： 2022 年 7 月 10 日至 2023 年 6 月 20 日，346 日历天（工期暂定，具体
开工及竣工时间由发包人确定）。
2.4 招标范围：大唐前郭查干湖生态小镇综合能源服务项目配套 10 万千瓦风电项目集电 线路 23.8 公里建筑安装工程。包括土石方开挖、杆塔基础、桩基工程、杆塔组立、导地线 架设、杆塔接地、电缆敷设、电缆终端制作安装、电缆防火阻燃及封堵、铺砂盖板、保护管 敷设、标示桩、光纤敷设及熔接（含 OPGW 光缆，OPGW 光缆构架引下完成三点接地、箱 变光纤的敷设及熔接）电气试验（满足集电线路运行条件）、线路架设材料运输、甲供材料 保管、工程用地征占用（临时征地，投标人负责）等（塔材及金具由投标人采购）具体以工 程量清单为准。
2.5 鉴于目前新冠疫情情况影响，投标报价中应包含全过程疫情防控相关所有费用，发包 人不再因疫情防控产生的费用对承包人予以补偿。承包单位人员进场前必须提供体检报告与 核酸检测报告供委托人审核，且应充分了解地方防疫要求，并按地方防疫要求落实各项防控 措施后方可进场，如因承包方疫情管控不利，造成施工现场停工、窝工事件由承包方承担全 部责任。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2 投标人必须具有电力工程施工总承包二级及以上或输变电工程专业承包二级及以
上资质；近 5 年须具有 2 个及以上 100MW 及以上风电施工总承包工程施工投运业绩，或具
有 3 个及以上 35kv 及以上等级的输电线路工程施工投运业绩，业绩证明至少包含合同首页、
签字盖章页和合同主要内容页及竣工类证明材料等，国外业绩证明需提供对应的中文译本，
并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2.1 投标人拟委派本项目的项目经理需具有二级注册建造师（满足建办市《住房和城 乡建设部办公厅关于全面实行二级建造师电子注册证书的通知》相关要求）及安全生产考核 合格证（B 证），且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务，拟派项目经理具有 从事类似项目管理工作经历并且近 5 年内担任 1 个及以上 100 MW 及以上风电施工总承包 工程，或具有 1 个及以上 35kv 及以上等级的输电线路工程投运业绩（需提供投运证明）的 项目经理（业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页及竣工类证明材料及 本项目与拟派项目经理的关联性文件等）。
3.2.2 投标人须具备承装三级电力设施许可证。
3.3 财务要求：近三年每年净资产大于 0。
3.4 否决项包括供应商的以下情形：
3.4.1 被列入集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授 标名单的）；
3.4.2 对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合
惩 戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的 （ 查 询 网 址 为 ：
https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.4.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故 的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.4.4 被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结本 次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤销的；
3.4.5 在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信惩戒名
单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.4.6 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询
网址 http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在
企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.4.7 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违 法失信企业名单的；
3.4.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.4.9.无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信
息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
3.4.10 为他人提供担保的， 且担保金额超过净资产总额的（ 查询网址：
https://www.zhongdengwang.org.cn/，当地企业信息网）；
3.4.11 被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供
已 经履行完毕相应生效判决确定的义务的； （ 被法院列为被执行人（ 查询网址：
http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履
行完毕相应生效判决确定的义务的。）
3.4.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.4.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.5 本次招标（不接受）联合体投标。
3.6 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条 件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4. 招标文件的获取
4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，请于 2022 年 5 月 6 日至 2022年 5 月 16 日 17 时（北京时间，下同），登录下载电子招标文件。