受招标人委托，对下述标段项目进行公开招标。
1.招标条件
项目业主：详见招标范围
立项情况：已立项
项目资金来源：自筹
项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
项目地点：内蒙古
项目整体进度：见招标范围
3.招标范围
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
项目单位 |
招标范围 |
工期/服务时间/ 交货期要求 |
文件价 格（元） |
|
01 |
|
D42-2 霍煤鸿骏 铝电公司（含扎 哈淖尔分公司） 羽绒服采购 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
羽绒服男款 3422 件、羽绒服女款 401 件 |
合同签订生效后 60 日内到货。 |
1000 |
|
02 |
|
D42-3 霍煤鸿骏 铝电公司物业 委托服务 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
内蒙古霍林郭勒市工业园区内蒙古霍煤鸿骏铝电有 限责任公司厂区 、霍林郭勒市滨河路南段电厂公寓 、 和热木特大街南侧电厂家属楼（第 3 栋和第 1 栋一 楼） 、南区公寓（共 3 栋）和周转房物业委托服务【详 见技术（服务）标准和要求】 |
服务期限：730 日 历天 |
1000 |
|
03 |
|
D42-4 霍煤鸿骏 铝电公司扎哈 淖尔分公司物 业委托服务 |
霍煤鸿骏铝 电公司扎哈 淖尔分公司 |
通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔煤炭经济开发区内蒙古霍 煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司物业委托 服务、铁路专用线环境清理维护服务【详见技术 （服务）标准和要求】 |
服务期限：730 日 历天 |
1000 |
|
04 |
|
D42-5 霍煤鸿骏 铝公司扎哈淖 尔分公司铸造 |
霍煤鸿骏 铝电公司 扎哈淖尔 分公司 |
①分公司铸造分厂东侧停车场主要内容：铺设沥青 砼路面面积 9049.6㎡ ，彩色透水砼人行道面积 7763. ㎡ ，停车位划热熔线总长 2673m ，维修排水沟92米 ， |
总工期：120 日历 天。 注：具体开工时间 以发包人或监理 |
1000 |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
项目单位 |
招标范围 |
工期/服务时间/ 交货期要求 |
文件价 格（元） |
|
|
04 |
分厂 、钢爪修理 间东侧停车场 及东南侧道路 维修 |
|
制作安装 LED 路灯 28 盏。具体详见第六章施工方 案。 ②分公司钢爪修理间东侧停车场主要内容：铺设沥 青砼路面面积 8969.5㎡ ，铺设彩色透水砼人行道面 积 559.5㎡ ，停车位划热熔线总长 2464m,制作安装 LED 路灯 14 盏。具体详见第六章施工方案。 ③分公司东南侧道路维修主要内容：铺设沥青罩面 |
人发出的开工通 知中载明的开工 日期。 |
|
|
道路面积 5270㎡，新建砂石道路面积 2029㎡， 填 土土方量 48500m³ ，新建 1.5 米高钢管护栏 320m, 原有混凝土道路破损部位修补面积 488㎡， 新建护 坡面积 7150㎡ ，门卫动照外网及附属设备 ，详见招 标文件施工图纸附件。 |
||||||
|
05 |
|
D42-6 霍煤鸿骏 铝电公司炉渣 销售 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
销售 3000 吨炉渣（阳极组装分厂中频炉扒渣、拆 炉 、抛丸清理时产生） ，实际销售数量以业主单位 检斤单数量为准。 |
炉渣无包装物 ，业 主单位负责装车 、 中标单位负责运 输。合同生效后 ， 业主单位通知出 货时间后 5 日内 ， 中标单位合理安 排运输车辆及时 运出。 |
1000 |
|
06 |
|
D42-7 霍煤鸿骏 铝电公司扎哈 淖尔分公司炭 素系统环境影 响后评价服务 |
霍煤鸿骏 铝电公司 扎哈淖尔 分公司 |
根据《建设项目环境影响后评价管理办法》要求 ， 编制炭素系统环境影响后评价报告 ，取得专家评审 意见以及环保主管部门备案文件。 |
服务期限：合同 签订后 1 年（365 日历天）。 |
1000 |
|
07 |
|
D42-8 霍煤鸿骏 铝公司油水混 合物等危险废 物处置服务 |
霍煤鸿骏 铝电公司 |
2022 年委托合规处置危险废物：油水混合物 300 吨 、废电捕焦油 1000 吨 、废弃化学品 （毒害类）15. 吨、石棉废物 9 吨。 |
合同签订生效后 ， |
1000 |
|
至合同条款履约 |
||||||
|
|
||||||
|
08 |
|
D42-9 霍煤鸿骏 铝电公司废除 尘器布袋处置 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
委托合规处置电解烟气干法净化系统、炭素焙烧净 化系统更换产生 350 吨废除尘器布袋。 |
合同签订生效后 ， |
1000 |
|
至合同条款履约 |
||||||
|
|
||||||
|
09 |
|
D42-10 霍煤鸿 骏铝电公司 300kA 、350kA 系列新增电解 车间天然气管 路 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
1.主要施工内容： 在电解车间厂房外侧架空铺设φ 159*4.5 天然气主管路（距离地面约 10 米 ，已施工 图纸为准） ，主要安装在 300KA 电解车间 A 、D 轴线 和 350KA 电解车间 E 、H 轴线外侧 ，沿电解车间长度 方向布置天然气管道，每 5 台电解槽设置一个燃气 节点 ，每个燃气节点设阀门；300KA 每个厂房共计 30 个用气点，350KA 每个厂房共计 27 个用气点；管路 埋地部分管道做防腐处理； 挖槽坑土方为一、二类 土； 围墙基础：长度 28m 采用 MU20 页岩实心砖 M10 水泥砂浆砌筑 ，做法详见图集 15J001 的 109 页 编号 2 等； 以上施工内容，具体详见招标文件施工图纸附件。 2.本次招标采用固定总价报价方式（不允许总价浮 动） ，投标人中标后对整个招标项目实行总价包干 。 |
300kA 、350kA 系 列新增电解车间 天然气管路 计划工期：150 日 历天 注：具体开工时间 以发包人或监理 人发出的开工通 知中载明的开工 日期 。因本工程点 多面广 ，需承包人 多点作业同时施 工 ，施工期间 ，如 发包人原因造成 |
1000 |
完毕。
完毕。
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
项目单位 |
招标范围 |
工期/服务时间/ 交货期要求 |
文件价 格（元） |
|
|
|
|
|
在保证生产安全稳定进行的前提下， 按施工图纸和 施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况，本工 程由投标人与向当地特种设备管理部门办理告知、 以及与特种设备检验机构申请安装监督检验、以及 图纸要求的无损检测所需要所有费用，故需投标人 综合考虑各种措施和费用， 同时对照图纸和施工方 案认真核对工程量，如发现工程量清单存在差错、 漏项的，必须在对招标文件的澄清、修改或补充的 规定时间前向招标人书面提出。 2.投标人投标时需自行考虑相关措施和费用。 3.当天产生的垃圾立即清理， 运至政府指定建筑垃 圾场 ，公司运距 30 公里 。建筑垃圾与固废物分类装 运。 4.特种作业人员须具备相关资质的管理机构所颁发 的证件。特种设备持特种设备作业证，特种作业人 员持特种作业操作证。 |
的工期延误 ，或冬 歇期（冬歇期预计 12 月 1 日至次年 3 月 31 日，根据 天气情况确定） ， 不计入总工期内 。 |
|
|
10 |
|
D42-11 霍煤鸿 骏铝电公司扎 哈淖尔分公司 原料库天车轨 道检修平台维 修 |
霍煤鸿骏铝 电公司扎哈 淖尔分公司 |
1.本次招标采用固定总价报价方式（不允许总价浮 动） ， 投标人中标后对整个招标项目实行总价包 干 。在保证生产安全稳定进行的前提下 ，按施工图 纸和施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况 ， 故需投标人综合考虑各种措施和费用 ，同时对照图 纸和施工方案认真核对工程量 ，如发现工程量清单 存在差错 、漏项的 ，必须在对招标文件的澄清 、修 改或补充的规定时间前向招标人书面提出 ，招标人 经核定后予以澄清，否则视同确认。 2.发包人不提供现场临建场地。 3.本项目中标后，签订 1 个合同。故投标人投标时 需设置 1 套组织机构 。（即项目负责人 1 名 ，安全 员 1 名 ，其他管理人员 ，根据项目需要 ，发包人或 监理人通知承包人配备相关专业人员。）投标人必 须保证施工能力 、所需设备及人员满足发包人多点 作业同时施工的要求 。投标人认真考虑拟投入本工 程的项目管理人员 ，一旦投标人中标 ，除不可抗因 素外，否则不予更换项目管理人员。 4.投标人报价时需考虑所有材料和清除的垃圾垂直 运输措施以及其他综合（安全）措施。 5.投标人投标时需自行考虑相关措施和费用。 6.当天产生的垃圾立即清理， 运至政府指定建筑垃 圾场，分公司运距 35 公里。建筑垃圾与固废物分 类装运。 7.特种作业人员须具备相关资质的管理机构所颁发 的证件。特种设备持特种设备作业证，特种作业人 员持特种作业操作证。 |
计划工期：120 日 历天 |
1000 |
|
11 |
|
D42-12 霍煤鸿 骏铝电公司四 净化除尘器出 口阀检修平台 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
1.净化分厂四净化在除尘器出口阀增加 12 个检修 平台，保证作业人员安全。 2.本次招标采用固定总价报价方式（不允许总价浮 动） ，投标人中标后对整个招标项目实行总价包干 。 在保证生产安全稳定进行的前提下， 按施工图纸和 |
计划工期：180 日 历天 注：具体开工时间 以发包人或监理 人发出的开工通 知中载明的开工 |
1000 |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
项目单位 |
招标范围 |
工期/服务时间/ 交货期要求 |
文件价 格（元） |
|
|
|
维修 |
|
施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况，故需 投标人综合考虑各种措施和费用，同时对照图纸和 施工方案认真核对工程量， 如发现工程量清单存在 差错、漏项的， 必须在对招标文件的澄清、修改或 补充的规定时间前向招标人书面提出，招标人经核 定后予以澄清，否则视同确认。 |
日期 。因本工程点 多面广 ，需承包人 多点作业同时施 工 ，施工期间 ，如 发包人原因造成 的工期延误 ，或冬 歇期（冬歇期预计 12 月 1 日至次年 3 月 31 日，根据 天气情况确定） ， 不计入总工期内 。 |
|
|
12 |
|
D42-13 霍煤鸿 骏铝电公司扎 哈淖尔分公司 400kA 系列新增 电解车间天然 气管路 |
霍煤鸿骏铝 电公司扎哈 淖尔分公司 |
1.主要施工内容：在电解车间厂房外侧架空铺设φ 159*4.5天然气主管道（距离地面约8-10米， 已施 工图纸为准） ， 主要安装在400KA电解车间A 、D轴 线外侧 ，沿电解车间长度方向布置天然气管道 ，每5 台电解槽设置一个燃气节点， 每个燃气节点设阀 门；400KA每个厂房共计36个用气点； 管路埋地部 分管道做防腐处理等； 2.本次招标采用固定总价报价方式 （不允许总价浮 动） ， 投标人中标后对整个招标项目实行总价包 干 。在保证生产安全稳定进行的前提下 ，按施工图 纸和施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况 ， 本工程由投标人与向当地特种设备管理部门办理 告知、以及与特种设备检验机构申请安装监督检 验 、以及图纸要求的无损检测所需要所有费用 ，故 需投标人综合考虑各种措施和费用 ，同时对照图纸 和施工方案认真核对工程量 ，如发现工程量清单存 在差错 、漏项的 ，必须在对招标文件的澄清 、修改 或补充的规定时间前向招标人书面提出。 3.投标人投标时需自行考虑相关措施和费用。 4.当天产生的垃圾立即清理 ，运至政府指定建筑垃 圾场 ，分公司运距35公里 。建筑垃圾与固废物分类 装运。 5.特种作业人员须具备相关资质的管理机构所颁 发的证件 。特种设备持特种设备作业证 ，特种作业 人员持特种作业操作证。 |
计划工期：150 日 历天 注：具体开工时间 以发包人或监理 人发出的开工通 知中载明的开工 日期 。因本工程点 多面广 ，需承包人 多点作业同时施 工 ，施工期间 ，如 发包人原因造成 的工期延误 ，或冬 歇期（冬歇期预计 12 月 1 日至次年 3 月 31 日，根据 天气情况确定） ， 不计入总工期内 。 |
1000 |
|
13 |
|
D42-14 霍煤鸿 骏铝电公司扎 哈淖尔分公司 阳极天车轨道 维修 |
霍煤鸿骏铝 电公司扎哈 淖尔分公司 |
（1）浇筑区天车轨道及小车轨道维修； （2）导杆放置区天车轨道及小车轨道维修； （3）残极破碎车间天车轨道及小车轨道维修。 |
合同签订生效后 ， 150 天内维修完 成（90 天内本项 目所需备件及材 料到达现场并完 成开工手续办理 ， 现场维修工期 60 天） ，遇特殊情况 经招标方同意后 ， 工期顺延。 |
1000 |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
项目单位 |
招标范围 |
工期/服务时间/ 交货期要求 |
文件价 格（元） |
|
14 |
|
D42-15 霍煤鸿 骏铝电公司（含 扎哈淖尔分公 司）消防设施检 测服务 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（含扎哈淖尔分 公司）消防设施检测及电气消防检测等 |
服务期限：合同签 订生效后服务期 为 2 年； 合同签订生效后 ， 分两年执行 ，每年 接甲方通知后 ，30 天内检测材料到 厂并办理完开工 手续，入厂后 30 天内检测完成并 出具初检意见 ，待 招标方整改结束 ， 再次检测 ，直到检 测合格；如遇特殊 情况 ，经招标方批 准工期顺延。 |
1000 |
|
15 |
|
D42-16 霍煤鸿 骏铝电公司（含 扎哈淖尔分公 司）消防安全评 估服务 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
对内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 （含扎哈淖尔 分公司）消防安全现状进行评估。 |
服务期限：合同签 订生效后服务期 为 2 年。 合同签订生效后 ， 分两年执行 ，每年 接甲方通知后 ，30 天内到厂并办理 完开工手续 ，入厂 后 30 天内初评完 成并出具初评意 见 ，待招标方整改 结束 ，再次进行复 评，直到合格；如 遇特殊情况 ，经招 标方批准工期顺 延。 |
1000 |
|
16 |
|
D42-17 霍煤鸿 骏铝电公司 （含 扎哈淖尔分公 司）排水系统计 量等4 项维修 |
霍煤鸿骏铝 电公司扎哈 淖尔分公司 |
①砌筑水计量检查井 ，更换原有波纹管为钢丝骨架 PE复合管； ②分公司管道拆除更换维修，检查井维修； ③分公司主控楼排管暖气管路维修； ④阳极分厂供暖设施进行维修。 2.本次招标采用固定总价报价方式 （不允许总价浮 动） ， 投标人中标后对整个招标项目实行总价包 干 。在保证生产安全稳定进行的前提下 ，按施工图 纸和施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况 ， 故需投标人综合考虑各种措施和费用 ，同时对照图 纸和施工方案认真核对工程量 ，如发现工程量清单 存在差错 、漏项的 ，必须在对招标文件的澄清 、修 改或补充的规定时间前向招标人书面提出 ，招标人 经核定后予以澄清，否则视同确认。 |
（1）供热系统维 修 、排水系统计量 维修 计划工期：120 日 历天 （2）分公司厂区 管路、井盖维修 、 分公司动力分厂 暖气维修 计划工期：120 日 历天 注：具体开工时间 以发包人或监理 人发出的开工通 知中载明的开工 日期。 |
1000 |
|
17 |
|
D42-18 霍煤鸿 骏铝电公司（含 扎哈淖尔分公 司）环保在线监 测及“三位一 |
霍煤鸿骏铝 电公司扎哈 淖尔分公司 |
（1） 霍煤鸿骏铝电有限责任公司环保在线监测及 “三位一体”设施运行维护外委服务范围 1）电解烟气干法净化系统8套CEMS设备 （型号SCS- 900C）、8套氟化氢在线监测设备（型号RB110） 。 2）示范工程入口8套氟化氢在线监测设备（型号LGA- |
服务期限： 730 日历天 |
1000 |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
项目单位 |
招标范围 |
工期/服务时间/ 交货期要求 |
文件价 格（元） |
|
|
|
体”设施运行维 护外委服务 |
|
4100） 、4套CEMS在线监测设备（型号CEMS-2000B）， 示范工程出口2套氟化氢在线监测设备（型号LGA- 4100） 、2套CEMS在线监测设备（型号CEMS-2000B）。 3）10个CEMS小间来电自启动空调运维工作， 确保 空调稳定运行。 4） 净化及电解工况、视频监控系统组成： 采集上 传8套干法净化系统工况数据， 及24套电解多功能 天车视频监控系统数据。 5）示范工程工况、视频监控系统组成：采集上传2 套脱硫治理设施（1# 、2#吸收塔） 工况数据， 及8 套视频监控系统数据（4套采样平台视频监控 ，2套 CEMS小间视频监控，2套高空烟囱视频监控）。 （2）扎哈淖尔分公司环保在线监测及“三位一体” 设施运行维护外委服务范围 1）电解烟气净化系统3台CMES在线监测设备 （型号 SCS-900C） 、3台 氟 化 氢 在 线 监 测 设 备 （型 号 RB110）。 2）示范工程入口3套氟化氢在线监测设备（型号LGA- 4100） 、2套CEMS在线监测设备（型号CEMS-2000B）， 示范工程出口2套氟化氢在线监测设备（型号LGA- 4100） 、2套CEMS在线监测设备（型号CEMS-2000B）。 3）炭素分厂2台CMES在线监测设备（型号SCS-900C） 4）7个CEMS小间来电自启动空调运维工作 ，确保空 调稳定运行。 5） 净化及电解工况、视频监控系统组成： 采集上 传3套干法净化系统工况数据， 及14套电解多功能 天车视频监控系统数据。 6）示范工程工况、视频监控系统组成： 采集上传2套脱硫染物治理设施（1# 、2#吸收塔） 工况数据 ，及8套视频监控系统数据（4套采样平台 视频监控 ，2套CEMS小间视频监控 ，2套高空烟囱视 频监控）。 7）炭素分厂工况、视频监控系统组成： 工况监控设施范围：采集上传14套煅烧布袋除尘系 统 ，2套焙烧烟气净化布袋除尘系统 、2套旋风除尘 系统 、2套电捕焦油系统 ，8套成型布袋除尘系统 、1 套电捕焦油器的工况数据。 视频监控范围：煅烧烟囱1个、焙烧烟囱2个、焙烧 净烟气平台、焙烧CEMS小间视频监控。 （3） 霍煤鸿骏铝电有限责任公司（含扎哈淖尔分 公司）环保在线监测及 “三位一体”设施运行维护 |
|
|
台氟化氢在线监测设备（型号LAS-RB110-HF） 、2套 氮氧化物监测设备（型号ULTRAMAT 23）。
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
项目单位 |
招标范围 |
工期/服务时间/ 交货期要求 |
文件价 格（元） |
|
|
|
|
|
外委服务内容 1） 按照固定污染源烟气（SO2 、NOX、颗粒物） 排 放连续监测技术规范（HJ 75-2017） 、固定污染源 烟气（SO2 、NOX 、颗粒物）排放连续监测系统技术 要求及检测方法（HJ 76-2017） ，开展环保在线监 测设施运行维护。 2） 将工况、视频监控系统数据传输至通辽市生态 环境局监控中心 ，确保工况 、视频监控系统设施稳 定运行。 |
|
|
|
18 |
|
D42-19 白音华 铝电公司厂前 区体育场馆及 食堂菜窖建设 工程项目 |
白音华铝电 公司 |
白音华铝电公司厂前区体育场馆及食堂菜窖建设 工程项目建筑工程 、材料采购 、装饰装修等全部内 容。 |
计划工期： 150 日历天 |
1000 |
注：以上为参考参数和数量 ,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
3 ．投标人资格要求
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
01 |
|
D42-2 霍煤鸿骏 铝电公司（含扎 哈淖尔分公司） 羽绒服采购 |
（1） 通用资质要求： 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 36 个月内不存在骗取中标的情形。 （2） 专项要求： 1)业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日） ，服装类销售合同业绩 2 个 及以上（提供合同复印件及联系方式）； 2）代理商需提供品牌商授权 （需提供清晰有效的授权文件） |
|
02 |
|
D42-3 霍煤鸿骏 铝电公司物业 委托服务 |
（1） 通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
|
③未被列入供应商不良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6）近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日） ，应具有物业管理 （或服务） 业绩 2 个及以上（单项业绩每年不低于 200 万元， 提供合同原件的扫描件、联系人及 电话；提供连续两个月及以上的发票扫描件，招标公告发布当天及以后的发票无效）； 2）项目负责人 1 人：提供安全生产知识和管理能力考核合格证扫描件或复印件备查（查 询官网网址：https://www.mem.gov.cn） ； 应为投标单位正式员工，提供近 6 个月内 的社保证明材料； 目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司正在履约的项目中担任项目负 责人， 正在履约的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（含分公司及公寓） 物业服务项 目除外； 不得授权担任国家电投集团内蒙古能源有限公司本批集中招标霍煤鸿骏铝电 公司及分公司其他标段的项目负责人； 3)专职安全员1 人：提供安全生产知识和管理能力考核合格证扫描件或复印件备查（查 询官网网址：https://www.mem.gov.cn） ； 专职安全员应为投标单位正式员工， 提供 近 6 个月内的社保证明材料； 目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司正在履约的项目中 担任专职安全员， 正在履约的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（含分公司及公寓） 物业服务项目除外； 不得授权担任国家电投集团内蒙古能源有限公司本批集中招标霍 煤鸿骏铝电公司及分公司其他标段的专职安全员； 4)绿化负责人 1 人：提供绿化类助理工程师及以上专业技术资格证扫描件或复印件备 查 。绿化负责人应为投标单位正式员工，提供近 6 个月内的社保证明材料。 |
|
03 |
|
D42-4 霍煤鸿骏 铝电公司扎哈 淖尔分公司物 业委托服务 |
（1） 通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6）近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日） ，应具有物业管理 （或服务） 业绩 2 个及以上（单项业绩每年不低于 200 万元， 提供合同原件的扫描件、联系人及 电话；提供连续两个月及以上的发票扫描件，招标公告发布当天及以后的发票无效）； 2）项目负责人 1 人：提供安全生产知识和管理能力考核合格证扫描件或复印件备查（查 询官网网址：https://www.mem.gov.cn） ； 项目负责人应为投标单位正式员工， 提供 近 6 个月内的社保证明材料； 目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司正在履约的项目中 |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
|
担任项目负责人， 正在履约的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（含分公司及公寓） 物业服务项目除外； 不得授权担任内蒙古能源有限公司本批集中招标霍 煤鸿骏铝电公司及分公司其他标段的项目负责人； 3)专职安全员1 人：提供安全生产知识和管理能力考核合格证扫描件或复印件备查（查 询官网网址：https://www.mem.gov.cn） ； 专职安全员应为投标单位正式员工， 提供 近 6 个月内的社保证明材料； 目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司正在履约的项目中 担任专职安全员， 正在履约的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（含分公司及公寓） 物业服务项目除外； 不得授权担任内蒙古能源有限公司本批集中招标霍 煤鸿骏铝电公司及分公司其他标段的专职安全员； 4)绿化负责人 1 人：提供绿化类助理工程师及以上专业技术资格证扫描件或复印件备 查 。绿化负责人应为投标单位正式员工，提供近 6 个月内的社保证明材料。 |
|
04 |
|
D42-5 霍煤鸿骏 铝公司扎哈淖 尔分公司铸造 分厂 、钢爪修理 间东侧停车场 及东南侧道路 维修 |
（1） 通用资质要求： 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行 人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4）具有完善的质量管理体系 ，通过第三方认证审核 ，并获得认证证书 ，提供证书扫描 件或复印件（http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查）； 5）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 7）近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）具备有效的安全生产许可证，提供证书扫描件以备查询； 2）具有公路工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上施工资 质 ， 提 供 资 质 证 书 扫 描 件 及 全 国 建 筑 市 场 监 管 公 共 服 务 平 台 （http://jzsc.mohurd.gov.cn）查询截图； 3）业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日），具有透水混凝土地面施工 和沥青混凝土路面施工业绩各 1 个及以上， 并提供合同复印件、联系人及联系电话以 备查询； 4）项目经理（1 名）： ①具有二级及以上注册建造师证（市政公用工程专业或公路工程专业） ， 提供证书扫 描 件 以 备 查 询 （在 “ 全 国 建 筑 市 场 监 管 公 共 服 务 平 台 ” 可 查 ， 网 址 ： jzsc.mohurd.gov.cn/home）； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上） ， 提供证 书扫描件以备查询； ③且目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目 经理，提供本单位承诺书； |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
|
④应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料； 5）安全员（1 名）： ①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业） 或建设行政主管部门颁发的安全 |
|
生产考核合格证书（建安 C 证及以上），提供证书扫描件以备查询； ②应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料； 6）委托代理人： 提供授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明； |
|||
|
05 |
|
D42-6 霍煤鸿骏 铝电公司炉渣 销售 |
（1） 通用资质要求： 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 3）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 4）投标人提供近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故证明 ，提供证明材料 。 5）在近 36 个月内不存在骗取中标的情形。 6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 |
|
06 |
|
D42-7 霍煤鸿骏 铝电公司扎哈 淖尔分公司炭 素系统环境影 响后评价服务 |
（1） 通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）投标人应具有建设项目环境影响评价资格 ，同时需具有省级或省级以上 CMA 认证资 质。如投标人不具备 CMA 认证资质可进行分包，需提供分包人 CMA 认证资质， 并提供 合作协议或合同等合作证明； 2）业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日），应具有编制完成铝冶炼或 铝用阳极行业环境影响后评价报告书业绩 2 个及以上； （提供合同和通过专家评审及 |
|
环保部门批复文件的扫描件，否则视为无效业绩，提供联系人及联系电话以备查询） |
|||
|
3）项目经理资格：具有环境影响评价工程师职业资格证书，提供本单位项目经理的劳 动合同，并提供近 6 个月内的社保证明材料。 |
|||
|
07 |
|
D42-8 霍煤鸿骏 铝公司油水混 合物等危险废 物处置服务 |
（1） 通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
|
3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 6）近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）油水混合物处置项目投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废 物经营许可证，核准经营危险废物类别含 HW09 900-007-09，提供原件扫描件； 2）废电捕焦油处置项目投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废 物经营许可证，核准经营危险废物类别含 HW11 309-001-11，提供原件扫描件； 3）废弃化学品处置项目投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废 物经营许可证，核准经营危险废物类别含 HW49 900-999-49，提供原件扫描件； 4）石棉废物处置项目投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废物 经营许可证，核准经营危险废物类别含 HW36 900-030-36，提供原件扫描件； 5）具备道路运输经营许可证（含危险废物运输）资质 ，并提供运输车辆的道路运输证（经 营范围含危险货物、危险废物运输） 、道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物押运 员从业资格证件。如投标人不具备上述资质要求， 允许运输专业分包， 分包人需具有 以上资质要求及营业执照， 投标人与分包人签订危险废物委托运输合同， 投标时将分 包人资料随投标文件一并提供； 6）根据危险废物就近处置原则，投标人处置地点限定为内蒙古自治区范围内。 |
|
08 |
|
D42-9 霍煤鸿骏 铝电公司废除 尘器布袋处置 |
（1） 通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 6）近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1） 投标人具有危险废物经营许可证，核准经营危险废物类别含 HW49 900-041-49， 提 供原件扫描件； 2）具备道路运输经营许可证 （含危险废物运输）资质 ，并提供运输车辆的道路运输证 （经营范围含危险货物、危险废物运输） 、道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物 |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
|
押运员从业资格证件。如投标人不具备上述资质要求， 允许运输专业分包， 分包人需 具有以上资质要求及营业执照， 投标人与分包人签订危险废物委托运输合同， 投标时 将分包人资料随投标文件一并提供； 3）投标人具有危险废物处置项目环评报告批复文件，提供原件扫描件；为实现资源综 合利用，投标人不得采用填埋方式处置； 4）根据危险废物就近处置原则，投标人处置地点限定为内蒙古自治区范围内。 |
|
09 |
|
D42-10 霍煤鸿 骏铝电公司 300kA 、350kA 系列新增电解 车间天然气管 路 |
（1） 通用资质要求： 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单；； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）具备有效的安全生产许可证（提供证件扫描件以备查询）； 2） 具有石油化工工程施工总承包或市政公用工程施工总承包三级及以上的施工资质 （提 供 资 质 证 书 扫 描 件 及 全 国 建 筑 市 场 监 管 公 共 服 务 平 台 （http://jzsc.mohurd.gov.cn）查询截图 ，查询不到按无效处理） ，并具有中华人民 共和国特种设备安装改造维修许可证（工业管道）GC2 及以上； （提供资质证书扫描件 及全国特种设备公示信息查询平台（https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub） 查询不 到按无效处理）。 3)业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日） ， 应具有天然气管网安装或 天然气管网维修施工业绩 2 个及以上（提供合同扫描件 、联系人及联系电话以备查询）； 4)项目经理资格（1 名）： ①具有二级及以上注册建造师证（市政公用工程专业） ， 提供证书扫描件以备查询 （在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home）； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上） ， 提供证 书扫描件以备查询； ③且目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目 经理，提供本单位承诺书； ④应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料， 不大于法定退休年 龄； 5)安全员（1 名）： |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
|
①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业） 或建设行政主管部门颁发的安全 生产考核合格证书（建安 C 证及以上），提供证书扫描件以备查询； ②应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料， 不大于法定退休年 龄； 6）投标代表人：提供授权委托书、法定代表人及投标代表人身份证明； |
|
10 |
|
D42-11 霍煤鸿 骏铝电公司扎 哈淖尔分公司 原料库天车轨 道检修平台维 修 |
（1） 通用资质要求： 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）具备有效的安全生产许可证； 2）具有机电工程施工总承包三级或建筑工程施工总承包三级或冶金工程施工总承包三 级及以上的施工资质； （提供资质证书扫描件及全国建筑市场监管公共服务平台 （http://jzsc.mohurd.gov.cn）查询截图，查询不到按无效处理）； 3)业绩要求： 近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日） ， 应具有钢平台（或钢结 构）制作或者钢平台 （或钢结构）安装施工业绩 2 个及以上 （提供合同复印件 、联系 人及联系电话以备查询）。 4)项目经理资格（1 名）： ①具有二级及以上注册建造师证（机电工程专业或建筑工程专业） （在 “全国建筑市 场监管公共服务平台”可查，网址 ：jzsc.mohurd.gov.cn/home）；提供注册建造师证件 扫描件以备查询，查询不到按无效处理。 ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上）；提供安 全生产考核合格证书扫描件以备查询。 ③应为本单位正式员工，男性年龄低于 60 周岁（女性年龄低于 55 周岁） 的本公司在 职员工，提供本单位近 6 个月的社保证明材料。 5)安全员（1 名）： ① 具 有 注 册 安 全 工 程 师 执 业 证 （建 筑 施 工 安 全 专 业 ）（查 询 网 址 ： http://rmocse.chinasafety.ac.cn）或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书 （建 安 C 证及以上）(国家职业资格证书查询网：http://zscx.osta.org.cn)； 提供注册安全工 程师执业证或证书扫描件以备查询，查询不到按无效处理； ②应为本单位正式员工，男性年龄低于 60 周岁（女性年龄低于 55 周岁） 的本公司在 职员工，提供本单位近 6 个月的社保证明材料； 6）投标代表人：提供授权委托书、法定代表人及投标代表人身份证明； |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
11 |
|
D42-12 霍煤鸿 骏铝电公司四 净化除尘器出 口阀检修平台 维修 |
（1） 通用资质要求： 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）具备有效的安全生产许可证（提供证件扫描件以备查询）； 2）具有建筑工程施工总承包三级或冶金工程施工总承包三级及以上的施工资质； （提 供资质证书扫描件及全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn） 查询 截图，查询不到按无效处理）； 3)业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日） ， 应具有钢平台制作或者钢 结构安装施工业绩 2 个及以上（提供合同扫描件、联系人及联系电话以备查询）； 4)项目经理资格（1 名）： ①具有二级及以上注册建造师证（机电工程专业或建筑工程专业） （在 “全国建筑市 场监管公共服务平台”可查 ， 网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home）并提供相关证书扫描件 ， 以备查询； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上）并提供相 关证书扫描件，以备查询； ③且目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目 经理，提供本单位承诺书； ④男性年龄低于 60 周岁（女性年龄低于 55 周岁）的投标人正式员工 ，提供本单位近 6 个月内的社保、劳动合同证明材料，不大于法定退休年龄； 5）技术负责人（1 名）： ①具有土木建筑工程类注册执业资格或中级工程师及以上的职称证书 （建筑工程专业） 并提供相关证书扫描件，以备查询； ②男性年龄低于 60 周岁（女性年龄低于 55 周岁）的投标人正式员工 ，提供本单位近 6 个月内的社保、劳动合同证明材料，不大于法定退休年龄； 6)安全员（1 名）： ①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业） 或建设行政主管部门颁发的安全 生产考核合格证书（建安 C 证及以上）并提供相关证书扫描件，以备查询； ②男性年龄低于 60 周岁（女性年龄低于 55 周岁）的投标人正式员工 ，提供本单位近 6 个月内的社保、劳动合同证明材料，不大于法定退休年龄； 7）投标代表人：提供授权委托书、法定代表人及投标代表人身份证明； |
|
12 |
|
D42-13 霍煤鸿 骏铝电公司扎 |
（1） 通用资质要求： 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
12 |
哈淖尔分公司 400kA 系列新增 电解车间天然 气管路 |
2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）具备有效的安全生产许可证（提供证件扫描件以备查询）； 2） 具有石油化工工程施工总承包或市政公用工程施工总承包三级及以上的施工资质 （提 供 资 质 证 书 扫 描 件 及 全 国 建 筑 市 场 监 管 公 共 服 务 平 台 （http://jzsc.mohurd.gov.cn）查询截图 ，查询不到按无效处理） ，并具有中华人民 共和国特种设备安装改造维修许可证 （工业管道）GC2 及以上 （提供资质证书扫描件及 全国特种设备公示信息查询平台 （https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub）查询不 到按无效处理） ； 3)业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日） ， 应具有天然气管网安装或 天然气管网维修施工业绩 2 个及以上（提供合同扫描件 、联系人及联系电话以备查询）； 4)项目经理资格（1 名）： ①具有二级及以上注册建造师证（市政公用工程专业） ， 提供证书扫描件以备查询 （在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home）； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上） ， 提供证 书扫描件以备查询； ③且目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目 经理，提供本单位承诺书； ④应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料， 不大于法定退休年 龄； 5)安全员（1 名）： ①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业） 或建设行政主管部门颁发的安全 生产考核合格证书（建安 C 证及以上），提供证书扫描件以备查询； ②应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料， 不大于法定退休年 龄； 6）投标代表人：提供授权委托书、法定代表人及投标代表人身份证明； |
|
13 |
|
D42-14 霍煤鸿 骏铝电公司扎 哈淖尔分公司 阳极天车轨道 |
（1） 通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
维修 |
3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人 名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，提供证明材料。 6）在近 36 个月内不存在骗取中标的情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为 受到内蒙古公司或霍煤鸿骏铝电公司相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒 失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内， 未进入集团公司系统、内蒙古公司 系统承包商安全管理“黑名单”。 7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）投标方需具有机电工程施工总承包三级及以上资质 ，提供资质证书扫描件及全国建 筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn）查询截图；查询不到按无效 处理 2）投标方需具有中华人民共和国特种设备生产许可证（许可项目：同时含安装 、维修 、 改造） ，提供许可证扫描件及国家市场监督管理总局政务服务平台（https://cnse.e- cqs.cn/info-pub/pub）查询截图；查询不到按无效处理 3）业绩要求：提供近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标日）2 项及以上天车轨道安装或 维修业绩合同（提供合同复印件、联系人及联系方式）。 |
|
14 |
|
D42-15 霍煤鸿 骏铝电公司（含 扎哈淖尔分公 司）消防设施检 测服务 |
（1） 通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 6）近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）投标人具有省级及以上市场监督管理局或原质量技术监督局颁发的检验机构资质认 定证书（CMA） ，提供 CMA 证扫描件， 并在国家市场监督管理总局全国认证认可信 息公共服务平台（http ：//cx.cnca.cn/）可查； 2） 投标人完成应急管理部消防救援局官网社会消防技术服务信息系统的注册，并在 www.shhxf.119.gov . cn 网站可查；（提供注册截图） 3）业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日），应具有电厂或电解铝等冶 金企业消防设施检测项目业绩 2 个及以上； （提供合同原件扫描件、联系人及联系方 式备查）； 4）项目经理资格：项目负责人应为投标人正式员工，须具有一级注册消防工程师执业 |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
|
资格； （提供一级注册消防工程师证书及注册证扫描件、劳动合同原件扫描件及本单 位近 6 个月内的社保证明材料备查）； 5）人员要求：检测人员应为投标人正式员工；一级注册消防工程师不低于 2 名（含项 目经理）；消防设施操作员不低于 10 名，其中高级消防设施操作员不少于 3 人； （需 提供消防设施操作员证书扫描件、注册消防工程师证书及注册证扫描件， 劳动合同原 件扫描件及本单位近 6 个月内的社保证明材料备查）。 注：消防设施操作员证书在技能人才评价证书全国联网查询 www.zscx.osta.org . cn 可查 。 |
|
15 |
|
D42-16 霍煤鸿 骏铝电公司（含 扎哈淖尔分公 司）消防安全评 估服务 |
（1） 通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 6）近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）投标人具有省级及以上市场监督管理局或原质量技术监督局颁发的检验机构资质认 定证书（CMA） ，提供 CMA 证扫描件， 并在国家市场监督管理总局全国认证认可信 息公共服务平台（http ：//cx.cnca.cn/）可查； 2） 投标人完成应急管理部消防救援局官网社会消防技术服务信息系统的注册，并在 www.shhxf.119.gov . cn 网站可查；（提供注册截图） 2）业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日），应具有电厂或电解铝等冶 金企业消防安全评估项目业绩 2 个及以上； （提供合同原件扫描件、联系人及联系方 式备查）； 3）项目经理资格：项目负责人（技术负责人）为投标人正式员工，须具有一级注册消 防工程师执业资格（提供一级注册消防工程师证书及注册证扫描件、劳动合同原件扫 描件及本单位近 6 个月内的社保证明材料备查）； 4）人员要求：消防安全评估人员为投标人正式员工；一级注册消防工程师不低于 2 名 （含项目经理）；提供至少8 个消防设施操作员职业资格证书，其中中、高级技能消 防设施操作员不少于 4 人；需提供消防设施操作员证书扫描件、注册消防工程师证书 及注册证扫描件，劳动合同原件扫描件及本单位近 6 个月内的社保证明材料备查）。 注：以上要求提供消防设施操作员证书在技能人才评价证书全国联网查询 www.zscx.osta.org . cn 可查。 |
|
16 |
|
D42-17 霍煤鸿 骏铝电公司 （含 扎哈淖尔分公 司）排水系统计 量等4 项维修 |
（1） 通用资质要求： 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
|
执行人名单； ③未被列入供应商不 良行为记录名单； 4)具有完善的质量管理体系， 通过第三方认证审核， 并获得认证证书， 提供证书扫描 件或复印件（http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查）； 5)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； |
|
6)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 7)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）具备有效的安全生产许可证，提供证书扫描件以备查询； 2）具有市政公用工程施工总承包三级及以上施工资质 ，提供证书扫描件以备查询 （在 全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov . cn 可查询到 ，查询不到按无效 处理）。 3)业绩要求： 近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日） ， 具有管道安装或管道维 修工程施工业绩 2 个及以上，并提供合同扫描件、联系人及联系电话以备查询； 4)项目经理资格（1 名）： ①具有二级及以上注册建造师证（市政公用工程专业） ，提供证书扫描件 ，以备查询（在“全 国建筑市场监管公共服务平台”可查，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home）； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上） ，提供证 书扫描件以备查询； ③目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目经 理，提供本单位承诺书； ④项目经理应为投标单位正式员工并提供本单位近 6 个月内的社保证明材料，提供社 保证明材料扫描件以备查询； 5)安全员（1 名）： ①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业） 或建设行政主管部门颁发的安全 生产考核合格证书（建安 C 证及以上）并提供证书扫描件以备查询； ②安全员应为投标单位正式员工并提供本单位近 6 个月内的社保证明材料，提供社保 证明材料扫描件以备查询； 6）投标代表人：提供授权委托书、法定代表人及投标代表人身份证明； |
|||
|
17 |
|
D42-18 霍煤鸿 骏铝电公司（含 扎哈淖尔分公 司）环保在线监 测及“三位一 体”设施运行维 护外委服务 |
（1） 通用资质要求 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 5）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 7）在近 36 个月内不存在骗取中标的情形； |
|
序号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
|
|
|
8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2） 专项要求 1）业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日） ，具有环保在线监测和环保“三 位一体”设备设施的安装或运维业绩 2 个及以上； （提供合同原件的扫描件、联系人 及联系电话已备查询）； 2） 项目负责人资格（1人） ：项目负责人应为投标单位正式员工并提供本单位近 6 个 月内的社保证明材料，大专及以上学历（提供身份证及学历证书原件的扫描件，已备 查询），具有应急管理部颁发的冶金行业安全生产管理人员安全知识和管理能力考核 合格证书（https://www.mem.gov.cn 网站可查，提供原件的扫描件，已备查询）； 3） 运维人员资格（14 人）：作业人员应为投标单位正式员工并提供本单位近 6 个月内 的社保证明材料 ，初中及以上学历 （提供身份证及学历证书原件的扫描件 ，已备查询）， 具有自动监测（气）运行工证（提供原件的扫描件，已备查询）。 |
|
18 |
|
D42-19 白音华 铝电公司厂前 区体育场馆及 食堂菜窖建设 工程项目 |
（1）通用资质要求： 1）投标人应该具备独立订立合同的资格； 2）经营状况良好 ，提供近三年经审计的财务报告 （公司成立不足三年的 ，提供已有经 审计的财务报告）； 3）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不 良行为记录名单； 4)具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书，提供证书扫描 件或复印件（http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查）； 5)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 7)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 （2）专项要求 1）具备有效的安全生产许可证； 2）具有国家规定的建筑工程施工总承包贰级及以上的施工资质及全国建筑市场监管公 共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn)查询截图； 3)业绩要求：近 5 年内（2017 年 1 月 1 日至开标前一日）2 项房屋建筑工程业绩（提 供合同复印件、联系人及联系电话以备查询），每项业绩金额不少于 500 万元。 4)项目经理资格（1名）： ①具有二级及以上注册建造师证（市政公用工程专业或建筑工程专业）（在“全国建 筑市场监管公共服务平台”可查，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home）； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（建安 B 证及以上）； ③应为本单位正式员工，提供近 6 个月内社保证明材料。 ④项目经理专业为与本工程相关等级建造师（必须是本单位注册）。项目经理均应具 有相应安全考核合格证书，且不得同时担任其他在建工程的项目经理，项目经理应具 有同类或类似规模工程的施工经验，提供类似项目项目经理任命书。 5）安全负责人（1名）： ①具有注册安全工程师执业证（建筑施工安全专业）或建设行政主管部门颁发的安全 生产考核合格证书（建安C 证及以上）并提供复印件； ②应为本单位正式员工，提供近 6 个月内社保证明材料。 ③应具有建筑工程项目施工安全管理业绩，提供业绩证明不少于 2 个项目； 技术负责人（1 名） ①具有建筑工程类执业资格或中级工程师及以上的职称证书并提供复印件； ②应为本单位正式员工，提供近 6 个月内社保证明材料。 ③应具有建筑工程项目施工业绩，提供业绩证明不少于 2 个项目； 施工负责人（1 名） ①具有行政主管部门颁发的中级及以上技术职称，并提供复印件； ②应为本单位正式员工，提供近 6 个月内社保证明材料； ③应具有建筑工程项目施工业绩，提供业绩证明不少于 2 个项目。 |
4 ．招标文件的获取
4.1 招标文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。
4.2 招标文件发售时间
2022 年 5 月 26 日 17：00 至 2022 年 5 月 31 日 17：00 （北京时间）。您的权限不能浏览详细信息,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。详情请联系如下人员：
联系人：刘工
手机：13681557910 (微信同号)
邮 箱：1490789738@qq.com
中国电力招标采购网（www.dlztb.com）由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台.