2022年林华煤矿生产调度楼建设工程招标公告

序号

标段名称

技术规格

交货地点及

交货/服务期

文件价格(元)

1

1.林华煤矿生产 调度楼建设工程

林华煤矿生产调度楼建设工 程主要包括：建筑、安装、装 饰装修、附属工程等，总工程 量 3682.71m²。层数 6F 层、框 架结构、基础为柱下独立基 础。  (该工程含消防验收所需 资料及费用，并取得消防合格 证) 。

具体招标范围及要求详见招 标文件。

总工期(即绝对工期) 210 天内竣工形成竣  工报告并经发包人验  收合格，同时经消防 部门验收并取得消防 合格证。

1000

2

2.林华煤矿矿井 强排水系统建  设：机电安装工 程

林华煤矿矿井强排水系统建  设(机电安装工程) 主要包括： 强排水系统电缆敷设、设备安 装。

具体内容详见招标文件。

总工期：接发包人发 出的安装工程开工通 知之日起 40 天内竣工 并经发包人验收合格

1000

3

3.林华煤矿矿井 强排水系统建  设：潜水泵等设 备及附属材料采 购

参考型号：  BQ1100-510/6-  2500/WS型，流量1100m³/小时， 扬程510米,电压10kV,具体技 术参数及要求详见招标文件

交货地点：林华煤矿 现场

交货期：合同签订生 效之日起 45 天内交货 验收合格并投入使用

1000

4

4.木担坝煤矿煤 炭运输业务外包

本项目为木担坝煤矿煤炭运 输业务外包，承包人负责完成 煤炭产品的运输工作，并确保 安全文明生产。

承包范围：负责将木担坝 煤矿洗煤厂、三家坳储煤场的 货物运输至指定地点：  (1) 贵州习水鼎泰能源开发有限 责任公司(二郎电厂) ，运输 距离约 56 公里；  (2) 贵州鸭 溪发电有限公司(鸭溪电厂)， 运输距离约 135 公里；  (3) 贵州金元金能

自合同签订生效之日 起暂定 3 年

1000

序号

标段名称

技术规格

交货地点及

交货/服务期

文件价格

(元)

工贸有限公司(绥阳电厂、化 工厂) ，运输距离约 194 公里。  (4) 贵州华电桐梓发电有限 公司(桐梓电厂) ，运输距离 约 140 公里；二、运输量：本 项目预估年度运输量 20 万吨、 月度运输量 1.67 万吨。三、 运输路况：公路运输环境为县 道及乡镇村道；以上实际运距 以发包方与承包方实地勘察 确认为准。具体内容详见招标 文件。具体内容详见招标文 件。

5

5.林华煤矿销售 信息化智能化建 设

林华煤矿销售信息化智能化 建设：一、储煤场全区域视频 监控；二、储煤场出入口智能 管控；三、煤炭销售现场管理 软件开发与集控中心；四、储 煤场停车场自动排队叫号系 统；五、储煤场空重磅房车辆 自动识别系统等。

具体内容详见招标文件。

交货地点：林华煤矿 现场

交货期：合同签订生 效之日起 90 天内完成 改造并具备验收条  件。

1000

6

6.林华煤矿选煤 厂矸石再选煤项 目

入洗能力0.3Mt/a跳汰选矸机 成套设备及附属设施采购，包 括洗矸机成套设备及附属设 施(工程) 、安装、调试、试 运行、技术服务、培训及整套 系统运行验收合格至最终交 付投产等。

具体内容及要求详见招标文 件。

交货地点：林华煤矿 洗煤厂指定地点。

交货期：合同签订生 效之日起 60 天内完成 设备交货安装完毕达 到联合试运转条件。

1000

7

7.2022 年纳雍电 厂一厂、二厂(贵 州泰元能源有限 责任公司) 南网 公司综合数据网 接入项目

根据《国家能源局关于印发电 力监控系统安全防护总体方 案等安全防护方案和评估规 范 的 通 知 》  (国 能 安 全 [2015]36 号) 、《信息系统安 全等级保护管理办法》(公安 部[2007]43 号)等文件关于电 力系统安全防护相关要求，分 别在纳雍电厂一厂、贵州泰元 能源有限公司(原纳雍电厂二 厂) 各自新建一套综合数据网

合同签订后 15 日内设 备到货， 自设备到货 之 日 起 计 算 施 工 工 期，60 天内完成所有 工作(若受新冠肺炎 疫情影响，对应工期 重新计算) 。

1000

序号

标段名称

技术规格

交货地点及

交货/服务期

文件价格

(元)

并接入，用于访问总调、中调 相关业务系统，便于上报中调、 总调要求的相关数据，每套综 合数据网配置要求：配置一台 路由器，作为与调度侧互联的 边界设备，主要承担与调度侧 的互联通信，转发路由，访问 控制等功能；配备一台防火墙， 与路由器互联，做好安全访问 控制列表，过滤非法数据；配 备一台接入交换机，为业务主 机提供接入接口，新增专门访 问调度侧相关业务主站网站 的主机电脑 4 台，并按相关要 求做好主机加固，配合完成最 终接入工作。因贵州泰元能源 有限公司(纳雍电厂二厂) 生 产经营管理均由纳雍电厂全 权负责，本项目要求中标方采 用分别与纳雍电厂、贵州泰元 能源有限公司(原纳雍电厂二 厂) 签订合同的方式开展。内 容详见第二卷。

8

8.黔北电厂 2022 年度面向双碳的 能源流及碳足迹 模型与算力的研 究及应用

黔北电厂面向双碳的能源流 及碳足迹模型与算力的研究 及应用项目:总承包方式，涵 盖软件开发、系统调试、技术 服务、试运等，解决碳减排成 本边际曲线，支撑电-碳耦合 下电力市场与碳市场的融合 等问题。

具体内容详见招标文件的服 务要求。

24 个月

1000

序号

标段名称

资格要求

1

1.林华煤 矿生产调 度楼建设 工程

(一) 基本资格条件：

1.投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业； 2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

3.经营状况良好；

4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；

5.具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；         6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； 7.投标人不得存在下列情形之一：  (1) 被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；  (2) 存在安全生产领域联合 惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内( 服务-查询-信用 查询) ；

8.本标段不接受联合体投标。

(二) 专项资格要求：

1.必须具有建筑工程施工总承包三级及以上的施工资质，并具有有效的安全生产许可 证；

2.近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故；

3.在近 5 年内具有类似工程或同类型同规模及以上的已竣工的施工业绩；  (需提供合同 封面、签字页、工程内容页面等完整合同) ；                                  4.项目经理必须具有国家二级及以上注册建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证 书(B 证) ，并担任过类似工程的项目经理或总工程师(需提供证明文件) ；项目安全 管理人员必须提供有效的安全资格证书。

2

2.林华煤 矿矿井强 排水系统 建设：机 电安装工 程

(一) 基本资格条件：

1.投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业； 2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

3.经营状况良好；

4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 5.具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；              6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；    7.投标人不得存在下列情形之一：  (1) 被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单；  (2) 存在安全生产领域联合 惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内(服务-查询-信 用查询) ；

8.本标段不接受联合体投标。

(二) 专项资格要求：

1.必须具有矿山工程施工总承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证； 2.近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故；

3.在近 5 年内有已完类似工程或同类型同规模及以上的施工业绩(需提供合同复印件)； 4.项目经理必须具有国家二级及以上注册建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证 书(B 证) ，并担任过类似工程的项目经理或总工程师(需提供证明文件) ；项目安全 管理人员必须提供有效的安全资格证书。

3

3.林华煤 矿矿井强 排水系统 建设：潜 水泵等设 备及附属 材料采购

(一) 基本资格条件：

1.投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业；  2.投标人应为潜水泵设备制造厂家，具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核， 并获得认证证书；

3.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

4.经营状况良好；

5.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；    7.没有被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被

执行人名单；

8.本标段不接受联合体投标。

(二) 专项资格要求：

1.投标人供货设备应为成熟的产品，近 5 年以内具有同类设备的供货业绩(需提供合同 封面、主要参数页/设备供货清单页、签字盖章页等业绩证明材料，若未提供则视为无 效业绩) ；

2.投标潜水泵设备必须取得煤矿矿用产品安全标志证书。

4

4.木担坝 煤矿煤炭 运输业务 外包

(一) 基本资格条件：

1.必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业； 2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

3.经营状况良好；

4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；    6.投标人不得存在下列情形之一：  (1) 被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；  (2) 存在安全生产领域联合 惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内(服务-查询-信 用查询) ；

7.本标段不接受联合体投标。

(二) 专项资格要求：

1.业绩要求：近 3 年内有从事货物运输业务的经验和业绩(需提供合同复印件) ； 2.近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。

5

5.林华煤矿销售信息化智能化建设

(一) 基本资格条件：

1.投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业； 2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

3.经营状况良好；

4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；    6.投标人没有被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入 失信被执行人名单；

7.本标段不接受联合体投标。

(二) 专项资格要求：

1.近五年以内具有同等或类似软件项目成功运行业绩(需提供业绩证明材料，如合同文 件等) ；

2.涉及矿用产品安全标志管理范畴的产品(如：防爆网络摄像机) 必须取得煤矿矿用产 品安全标志证书。

6

6.林华煤矿选煤厂矸石再选煤项目

(一) 基本资格条件：

1.投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业； 2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

3.经营状况良好；

4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；    6.没有被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被 执行人名单；

7.本标段不接受联合体投标。

(二) 专项资格要求：

1.投标人应为洗选设备专业制造厂家；

2.投标人供货设备应为成熟的产品，近五年以内具有同类设备的成功运行业绩(需提供 供货合同复印件等) 。

7

7.2022  年纳雍电 厂一厂、 二厂(贵 州泰元能 源有限责 任公司)

南网公司 综合数据 网接入项 目

一、基本资格要求：

1.投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格(增值税一般纳税人) 。       2.不接受联合体投标，不允许分包，不允许转包。                              3.投标人需具有完善有效的质量管理体系，必须持有 ISO9001 质量认证体系证书或国家 认定的资质机构颁发的质量管理体系认证证书。

4.在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形， 在《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无 不良记录；

5.经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。           6.在“信用中国网站包括失信被执行人、行政处罚、企 业经营异常名录及重大税收违法案件当事人名单等查询)、“中国政府采购网

(政府采购严重违法失信行为记录名单查询) 进行查询，查询后 均无相关不良记录并在投标文件中的商务文件内截图加盖公章提供给招标人。       7.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的 IP 地址相同，或投标文件文档最后编 辑人(或作者) 为同一人名，将否决其投标。                                  8.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得投标。属于同一母公司 的子公司或控股公司不得投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属 于本条款规定的“母公司”，但同一企业集团母公司不得与其所属子公司投标。     9.投标人不得存在下列情形之一：  (1) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示 系统中列入严重违法失信企业名单；  (2) 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

二、专项资格要求：

1.具有完善有效的信息安全管理体系，必须持有 ISO27001 信息安全认证体系证书或国 家认定的资质机构颁发的信息安全管理体系认证证书。                          2.提供的主机加固软件须具备公安部颁发计算机信息系统安全专用产品销售许可证和 通过公安部安全操作系统四级测评，以及销售许可证、测评报告、产品制造商授权书扫 描件或复印件，并加盖产品制造商公章。

三、业绩要求：投标人在近五年内少具有 3 个及以上单机容量≥300MW 火电机组涉网电 力监控系统新建或改造项目业绩。投标人提供合同首页、签字页、主要参数页、承包范 围页复印件、提供业主投运证明材料(包括联系人与联系方式) 等资料，资料不齐全的 视为无效业绩。

8

8.黔北电 厂 2022 年度面向 双碳的能 源流及碳 足迹模型 与算力的 研究及应 用

(1) 基本资质要求：

1.具有独立订立合同的法人资格；

2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；

3.经营状况良好；

4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； 5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。若不 同投标人在同一标段上传电子投标文件的 IP 地址相同，或投标文件文档最后编辑人  (或作者) 为同一人名，将否决其投标。

6．本次招标不接受联合体投标。

(2) 业绩要求：投标人近 3 年具有至少三项应用于火电厂的创新类应用或智能化应用 软件开发项目的业绩。投标人须随投标文件同时提供相关合同及用户证明(包括：项目使用单位、联系人、联系电话、项目验收合格证明、合同首页和签字页复印件等) 等文 件，以证明投标人满足招标业绩要求。以上资料缺失则视为未响应招标文件，投标无效。

(3) 专项资格要求：投标人具备 CMMI 认证 3 级及以上证书。