1.招标条件
项目业主：详见招标范围
立项情况：已立项
项目资金来源：自筹
项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
项目地点：内蒙古
项目整体进度：见招标范围
3.招标范围
|
序 号 |
|
标段名称 |
项目单位 |
招标范围 |
工期/服务时间/ 交货期要求 |
文件价 格(元) |
|
01 |
|
D65-3 霍煤鸿骏 铝电公司(含扎 哈淖尔分公司) 危废库新增废 气净化系统 (PC) |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
投标方为霍煤鸿骏铝电有限公司总、分公司危废暂 存库废气净化系统项目工程提供整套完整的烟气净 化装置。包括土建施工、供货、制造、安装、调试、 投运、岗前培训、技术资料及服务、验收、性能考 核等全过程。 |
计划工期： 120 日历天 |
1000 |
|
02 |
|
D65-4 霍煤鸿骏 铝电公司(含扎 哈淖尔分公司) 空压机电机采 购 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
三相交流电动机 ：1 台 电动机型号:1LA4500-2FD80-Z 额定功率:1120kW 额 定电压:10000V 额定电流:74A 额定转速:2987r/min 频率 :50Hz 绝缘等级 :F 级 接线方式 :Y 防护等 级:IP55 冷却方式: 自带风叶 安装方式:B3 |
合同签订生效后， 240 日内到货， 指 导安装、调试时间 由甲方通知。 |
1000 |
|
03 |
|
D65-5 霍煤鸿骏 铝电公司动力 分厂职工活动 室及净化分厂 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
1.招标范围： ①动力分厂职工活动室主要施工内容：工程建筑面 积 205 平方米，对动力分厂职工活动室进行整体维 修，包括吊顶工程、地面装修工程、内门工程、室 内墙涂料工程、照明及配电系统。具体详见招标文 |
总工期：120 日历 天。 注：具体开工时间 以发包人或监理 人发出的开工通 |
1000 |
|
序 号 |
|
标段名称 |
项目单位 |
招标范围 |
工期/服务时间/ 交货期要求 |
文件价 格(元) |
|
|
|
湿法净化集控 室维修工程 |
|
件施工图纸附件。 ②公司净化分厂湿法净化班组主要施工内容：对湿 法净化集控室、卫生间、钢梯进行维修。包括地面、 棚顶、窗户、墙面及配套的水、电、暖系统改造， 具体详见招标文件施工图纸附件。 |
知中载明的开工 日期。 |
|
|
04 |
|
D65-6 霍煤鸿骏 铝电公司扎哈 淖尔分公司炭 素分厂职工活 动室、净化分厂 湿法净化班组 及食堂台阶维 修工程 |
霍煤鸿骏 铝电公司 扎哈淖尔 分公司 |
1.招标范围： ①炭素分厂职工活动室主要施工内容：工程建筑面 积 77 平方米，对炭素分厂职工活动室进行整体维 修， 包括吊顶工程、地面装修工程、内门工程、室 内墙涂料工程、照明及配电系统。具体详见招标文 件施工图纸附件。 ②分公司净化分厂湿法净化班组主要施工内容：对 湿法净化集控室、卫生间、钢梯进行维修。包括地 面、棚顶、窗户、墙面及配套的水、电、暖系统改 造，具体详见招标文件施工图纸附件。 ③食堂台阶维修工程主要施工内容：拆除原有破损 砼台阶4m³，重新安装火烧面花岗岩条石台阶257.m； 拆除电解食堂北侧大门前原有破损花岗岩条石台 阶 45.6m,重新安装火烧面花岗岩条石台阶 45.6m。 具体详见招标文件第六章施工方案。 |
总工期：120 日历 天。 注：具体开工时间 以发包人或监理 人发出的开工通 知中载明的开工 日期。 |
1000 |
|
05 |
|
D65-7 霍煤鸿骏 铝电公司扎哈 淖尔分公司单 阳极电解质清 理机预破碎改 造(土建部分) |
霍煤鸿骏铝 电公司扎哈 淖尔分公司 |
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公 司阳极组装分厂增加单阳极电解质清理机预破碎 改造的土建工程及附属设备的土建及安装具体内 容见工程量清单及图纸 |
计划工期： 60 日 历天 计划开工日期： 2022 年/ 月 /日 计划竣工日期： 2022 年 /月 /日 注：具体开工时间 以发包人或监理 人发出的开工通 知中载明的开工 日期。施工期间， 如发包人原因造 成的工期延误， 或 冬歇期(发包人办 理停工通知之日 至复工通知之 日)， 不计入总工 期内。 |
1000 |
|
06 |
|
D65-8 霍煤鸿骏 铝电公司扎哈 淖尔分公司煤 焦油销售 |
霍煤鸿骏 铝电公司 扎哈淖尔 分公司 |
销售扎哈淖尔分公司库存煤焦油 830 吨(溢短装允 许±5%)， 实际销售数量以业主单位出具的检斤单 数量为准。 |
合同签订生效 后，至合同条款 履约完毕。 |
1000 |
|
07 |
|
D65-9 霍煤鸿骏 铝电公司四净 化除尘器出口 阀检修平台维 修招标文件 |
霍煤鸿骏 铝电公司 |
净化分厂四净化在除尘器出口阀增加 12 个检修平 台，保证作业人员安全。 |
计划工期：180 日 历天 计划开工日期： 2022 年/月/日 计划竣工日期： 2022 年/月/日 注：具体开工时间 以发包人或监理 |
1000 |
|
序 号 |
|
标段名称 |
项目单位 |
招标范围 |
工期/服务时间/ 交货期要求 |
文件价 格(元) |
|
|
|
|
|
|
人发出的开工通 知中载明的开工 日期。因本工程点 多面广， 需承包人 多点作业同时施 工， 施工期间， 如 发包人原因造成 的工期延误， 或冬 歇期(冬歇期预计 12 月 1 日至次年 3 月 31 日，根据 天气情况确定)， 不计入总工期内。 |
|
|
08 |
|
D65-10 霍煤鸿 骏铝电公司物 业委托服务 |
霍煤鸿骏铝 电公司 |
内蒙古霍林郭勒市工业园区内蒙古霍煤鸿骏铝电有 限责任公司厂区、霍林郭勒市滨河路南段电厂公寓、 和热木特大街南侧电厂家属楼(第 3 栋和第 1 栋一 楼)、南区公寓(共 3 栋)和周转房物业委托服务【详 见技术(服务)标准和要求】 |
服务期限：730 日 历天 |
1000 |
|
09 |
|
D65-11 霍煤鸿 骏铝电公司扎 哈淖尔分公司 物业委托服务 |
霍煤鸿骏铝 电公司扎哈 淖尔分公司 |
通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔煤炭经济开发区内蒙古霍 煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司物业委托 服务、铁路专用线环境清理维护服务【详见技术 (服务)标准和要求】 |
服务期限：730 日 历天 |
1000 |
|
10 |
|
D65-12 白音华 铝电公司劳保 用品(帽子、雨 衣、洗化用品 等)采购 |
白音华铝电 公司 |
帽子、雨衣、洗化用品等 29 项 |
合同签订生效后， 收到发货通知后 30 日内到货。 |
1000 |
|
11 |
|
D65-13 白音华 铝电公司台式 计算机采购 |
白音华铝电 公司 |
台式计算机(含鼠标键盘)： 165 台 |
合同签订生效后， 收到发货通知后 30 日内到货。 |
1000 |
|
12 |
|
D65-14 白音华 铝电公司劳保 用品(3M) 采购 |
白音华铝电 公司 |
3M护目镜等11项 |
合同签订生效后， 收到发货通知后 20 日内到货。 |
1000 |
|
13 |
|
D65-15 白音华 铝电公司钢材 采购 |
白音华铝电 公司 |
无缝钢管、角钢、钢板等五项 |
合同签订生效后， 收到发货通知后 30 日内到货。 |
1000 |
|
14 |
|
D65-16 内蒙古 白音华煤电有 限公司铝电分 公司环保自动 监测设施运维 服务项目 |
白音华铝电 公司 |
(1) 白音华铝电公司环保在线监测设施运行维护 服务范围 1) 电解烟气干法净化系统 3 套 CEMS 设备(型号 MODEL1080-UV) 、与氟化氢在线监测设备(型号 RB110)。 2) 超低排放工程入口 3 套氟化氢在线监测设备 (型 号 RB110) 与 CEMS 在 线 监 测 设 备 (型 号 ULTRAMAT23NU) ；超低排放工程出口 3 套氟化氢在 |
服务期限： 365 日历天 2022 年 x 月 x 日-20xx 年 x 月 x 日 |
1000 |
|
序 号 |
|
标段名称 |
项目单位 |
招标范围 |
工期/服务时间/ 交货期要求 |
文件价 格(元) |
|
|
|
|
|
线监测设备(型号 RB110)与 CEMS 在线监测设备(型号 ULTRAMAT23NU)。 3) 6 个 CEMS 小间来电自启动空调运维工作，确保 空调稳定运行。 (2) 白音华铝电公司环保在线监测设施运行维护 服务内容 按照固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物) 排放连 续监测技术规范(HJ 75-2017)、固定污染源烟气 (SO2、NOX、颗粒物) 排放连续监测系统技术要求 及检测方法(HJ 76-2017)，开展环保在线监测设 施运行维护，确保环保数据准确、及时上传至政府 环保监管部门。 |
|
|
|
15 |
|
D65-17内蒙古 白音华煤电有 限公司铝电分 公司智能会议 室升级 |
白音华铝电 公司 |
按项目供货需求一览表当中所列的软硬件、设备数 量、单位及技术参数中的具体要求提供符合标准的 设备货物，并按我公司207会议室场地的实际情况 进行安装调试， 项目实施时若发现所需配件及未列 需求表中的附件， 由中标方无偿提供以保证项目建 设标准达到项目招标公告中所表述的功能要求。项 目验收前按约定规训我公司相关技术人员使用本 套智能会议系统 |
服务期限： 45 日历天 |
1000 |
|
16 |
|
D65-18 白音华 铝电公司厂前 区体育馆及食 堂菜窖建设工 程项目 |
白音华铝电 公司 |
白音华铝电公司厂前区体育场馆及食堂菜窖建设 工程项目建筑工程、材料采购、装饰装修等全部内 容 |
计 划 工 期 ： 150 日历天 计划开工日期： 2022 年 月 日 计划竣工日期： 2022 年 月 日 |
1000 |
注：以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
3 ．投标人资格要求
|
序 号 |
招标编号 |
标段名称 |
资格要求 |
|
01 |
|
D65-3 霍煤鸿骏 铝电公司(含扎 哈淖尔分公司) 危废库新增废 气净化系统 (PC) |
(1) 通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 经营状况良好， 提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的， 提供已有经 审计的财务报告)； 3) 信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4)具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书，提供证书扫描 件或复印件全国认证认可信息公共服务平台可查)； 5)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 7)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2) 专项要求 1)具备有效的安全生产许可证； 2)具有机电工程施工总承包三级及以上或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资 质；提供资质证书扫描件及全国建筑市场监管公共服务平台查询截图； 3)业绩要求：近 5 年内(2017 年 1 月 1 日至开标前一日)，应具有废气净化系统销售 或安装业绩 2 个及以上，并提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询； 4)项目负责人(2 名)： ①具有机械或电气或工程类初级职称及以上证书并提供一项证书复印件； ②目前未在公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目负 责人，提供本单位承诺书； ③应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料； 5)安全员(2 名)： ①具有注册安全工程师执业证或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建 安 C 证及以上)提供证书扫描件以备查询； ②应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料； |
|
02 |
|
D65-4 霍煤鸿骏 铝电公司(含扎 哈淖尔分公司) 空压机电机采 购 |
(1)资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 经营状况良好， 提供近三年财务报表(公司成立不足三年的， 提供已有的财务报表)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； (2)专项要求: 1)近 5 年内(2017 年 1 月 1 日至开标日)， 应具有阿特拉斯离心式空压机 ZH10000-6-9 系列配套电机或备件销售合同业绩 2 个及以上(提供合同复印件、联系人及联系电话 以备查询)。 2) 非阿特拉斯空压机或西门子电机生产厂家投标， 需提供上述两家生产厂家(任意一 家)的授权文件扫描件(拨打阿特拉斯或西门子厂家 400 电话或扫描证书二维码或官网查询不到的按无效处理)。 3) 要求阿特拉斯在职工程师现场指导安装、调试(工程师要求 1 人)，提供阿特拉斯工 程师工作证或劳动合同或阿特拉斯出具的在职证明。 |
|
03 |
|
D65-5 霍煤鸿骏 铝电公司动力 分厂职工活动 室及净化分厂 湿法净化集控 室维修工程 |
(1) 通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 经营状况良好， 提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的， 提供已有经 审计的财务报告)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4) 具有完善的质量管理体系， 通过第三方认证审核， 并获得认证证书， 提供证书扫描 件或复印件全国认证认可信息公共服务平台可查)； 5)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 7)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2) 专项要求 1)具备有效的安全生产许可证，提供证书扫描件以备查询； 2) 具有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级(乙级) 及 以 上 施 工 资 质 ， 提 供 资 质 证 书 扫 描 件 及 全 国 建 筑 市 场 监 管 公 共 服 务 平 台 查询截图，查询不到按无效处理； 3)业绩要求：近 5 年内(2017 年 1 月 1 日至开标前一日)，具有建设工程(新建项目 或改建项目或扩建项目) 或建构筑物维修业绩 2 个及以上，并提供合同复印件、联系 人及联系电话以备查询； 4)项目经理(1 名)： ①具有二级及以上注册建造师证(建筑工程专业) ，提供证书扫描件以备查询(在 “全国建筑市场监管公共服务平台”可查)； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安 B 证及以上) ，提供证 书扫描件以备查询； ③且目前未在公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目 经理，提供本单位承诺书； ④应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料； 5)安全员(1 名)： ①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业) 或建设行政主管部门颁发的安全 生产考核合格证书(建安 C 证及以上)，提供证书扫描件以备查询； ②应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料； 6)委托代理人： 提供授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明； |
|
04 |
|
D65-6 霍煤鸿骏 铝电公司扎哈 淖尔分公司炭 素分厂职工活 动室、净化分厂 湿法净化班组 及食堂台阶维 修工程 |
(1) 通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 经营状况良好， 提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的， 提供已有经 审计的财务报告)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4) 具有完善的质量管理体系， 通过第三方认证审核， 并获得认证证书， 提供证书扫描 件或复印件(全国认证认可信息公共服务平台可查)； 5)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 7)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2) 专项要求 1)具备有效的安全生产许可证，提供证书扫描件以备查询； 2) 具有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级(乙级) 及 以 上 施 工 资 质 ， 提 供 资 质 证 书 扫 描 件 及 全 国 建 筑 市 场 监 管 公 共 服 务 平 台查询截图，查询不到按无效处理； 3)业绩要求：近 5 年内(2017 年 1 月 1 日至开标前一日)，具有建设工程(新建项目 或改建项目或扩建项目) 或建构筑物维修业绩 2 个及以上，并提供合同复印件、联系 人及联系电话以备查询； 4)项目经理(1 名)： ①具有二级及以上注册建造师证(建筑工程专业) ，提供证书扫描件以备查询(在 “全国建筑市场监管公共服务平台”可查 ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安 B 证及以上) ，提供证 书扫描件以备查询； ③且目前未在公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目 经理，提供本单位承诺书； ④应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料； 5)安全员(1 名)： ①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业) 或建设行政主管部门颁发的安全 生产考核合格证书(建安 C 证及以上)，提供证书扫描件以备查询； ②应为投标人正式员工，提供本单位近 6 个月内的社保证明材料； 6)委托代理人： 提供授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明； |
|
05 |
|
D65-7 霍煤鸿骏 铝电公司扎哈 淖尔分公司单 阳极电解质清 理机预破碎改 造(土建部分) |
(1) 通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 经营状况良好， 提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的， 提供已有经 审计的财务报告)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2) 专项要求 1)具备有效的安全生产许可证(提供证件扫描件以备查询)； 2) 具有建筑工程施工总承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上或冶金工程 施工总承包三级及以上资质， (提供资质证书扫描件及全国建筑市场监管公共服务平 台查询截图，查询不到按无效处理)； 3) 业绩要求：近 5 年内(2017 年 1 月 1 日至开标前一日) ，应具有建设工程的新建项 目或者改建项目或扩建项目或建(构) 筑物维修工程业绩 2 个及以上(提供合同扫描件、联系人及联系电话以备查询)； 4)项目经理(1 名)： ①具有二级及以上注册建造师证(建筑工程专业或机电专业) (在“全国建筑市场监 管公共服务平台”可查) ；提供注册建造师证件扫 描件以备查询，查询不到按无效处理。 ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安 B 证及以上)； ③且目前未在公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目 经理，提供本单位承诺书； ③应为本单位正式员工，男性年龄低于 60 周岁(女性年龄低于 55 周岁) 的本公司在职员工，提供本单位近 6 个月的社保证明材料。 5)安全员(1 名)： ① 具 有 注 册 安 全 工 程 师 执 业 证 (建 筑 施 工 安 全 专 业 ) 或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证 书(建安 C 证及以上) (国家职业资格证书查询网)；提供 注册安全工程师执业证或证书扫描件以备查询，查询不到按无效处理； ②应为本单位正式员工，男性年龄低于 60 周岁(女性年龄低于 55 周岁) 的本公司在职员工，提供本单位近 6 个月的社保证明材料； 6)委托代理人：提供授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明； |
|
06 |
|
D65-8 霍煤鸿骏 铝电公司扎哈 淖尔分公司煤 焦油销售 |
(1) 通用资质要求 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 经营状况良好， 提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的， 提供已有经 审计的财务报告)； 3) 信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 6)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； (2)专项要求 1) 投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废物经营许可证， 核准 经营危险废物类别含 HW11 451-003-11，提供原件扫描件； 2) 投标人具备道路运输经营许可证(含危险废物运输) 资质， 并提供罐车的车辆道路 运输证(经营范围含危险货物、危险废物运输) 、道路危险货物运输驾驶员、道路危 险货物押运员从业资格证件。如投标人不具备上述资质要求，允许运输专业分包，分 包人需具有以上资质要求及营业执照，投标人与分包人签订危险废物委托运输合同， 投标时将分包人资料随投标文件一并提供； 3)投标人具有危险废物处置项目环评报告批复文件，提供原件扫描件；为实现资源综 合利用，投标人不得采用填埋方式处置； 4)根据危险废物就近处置原则，投标人处置地点限定为内蒙古自治区范围内； 5) 业绩要求：近 2 年内(2020 年 1 月 1 日至开标前一日)，应具有 煤焦油(HW11 451-003-11) 处置或利用 业绩 1 个及以上， (提供业绩合同扫描件、合同联系人、联系方式以备查询)。 |
|
07 |
|
D65-9 霍煤鸿骏 铝电公司四净 化除尘器出口 阀检修平台维 修招标文件 |
(1) 通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 经营状况良好， 提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的， 提供已有经 审计的财务报告)； 3) 信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2) 专项要求 1)具备有效的安全生产许可证(提供证件扫描件以备查询)； 2)具有建筑工程施工总承包三级或冶金工程施工总承包三级及以上的施工资质； (提 供资质证书扫描件及全国建筑市场监管公共服务平台查询截图，查询不到按无效处理)； 3)业绩要求：近 5 年内(2017 年 1 月 1 日至开标前一日) ，应具有钢平台制作或者钢 结构安装施工业绩 2 个及以上(提供合同扫描件、联系人及联系电话以备查询)； 4)项目经理资格(1 名)： ①具有二级及以上注册建造师证(机电工程专业或建筑工程专业) (在“全国建筑市 场监管公共服务平台”可查，并提供相关证书扫描 件，以备查询； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安 B 证及以上) 并提供相 关证书扫描件，以备查询； ③且目前未在公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目 经理，提供本单位承诺书； ④男性年龄低于 60 周岁(女性年龄低于 55 周岁) 的投标人正式员工， 提供本单位近 6 个月内的社保、劳动合同证明材料，不大于法定退休年龄； 5)技术负责人(1 名)： ①具有土木建筑工程类注册执业资格或中级工程师及以上的职称证书(建筑工程专业) 并提供相关证书扫描件，以备查询； ②男性年龄低于 60 周岁(女性年龄低于 55 周岁) 的投标人正式员工， 提供本单位近 6 个月内的社保、劳动合同证明材料，不大于法定退休年龄； 6)安全员(1 名)： ①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业) 或建设行政主管部门颁发的安全 生产考核合格证书(建安 C 证及以上)并提供相关证书扫描件，以备查询； ②男性年龄低于 60 周岁(女性年龄低于 55 周岁) 的投标人正式员工， 提供本单位近 6 个月内的社保、劳动合同证明材料，不大于法定退休年龄； |
|
08 |
|
D65-10 霍煤鸿 骏铝电公司物 业委托服务 |
(1) 通用资质要求 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 经营状况良好， 提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的， 提供已有经 审计的财务报告)； 3) 信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2) 专项要求 1)业绩要求：近 5 年内(2017 年 1 月 1 日至开标前一日)，应具有企业保洁服务和绿 化(包含乔灌木的养护) 服务业绩各一项，或一项合同中同时包含上述两项内容；其 中单项绿化业绩金额每年不低于 50 万，单项保洁业绩合同金额每年不低于 200 万元； 提供业绩合同扫描件、联系人及电话、每项业绩一个月的结算发票扫描件；招标公告 发布当天及以后的发票按无效处理)。 2)项目负责人 1 人：应为投标单位正式员工，提供近 6 个月内的社保证明材料； 3)专职安全员 1 人：应为投标单位正式员工，提供近 6 个月内的社保证明材料； 4)绿化负责人 1 人：提供绿化类助理工程师及以上专业技术资格证扫描件或复印件备 查。绿化负责人应为投标单位正式员工，提供近 6 个月内的社保证明材料。 |
|
09 |
|
D65-11 霍煤鸿 骏铝电公司扎 哈淖尔分公司 物业委托服务 |
(1) 通用资质要求 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 经营状况良好， 提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的， 提供已有经 审计的财务报告)； 3) 信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2) 专项要求 1)业绩要求：近 5 年内(2017 年 1 月 1 日至开标前一日)，应具有企业保洁服务和绿 化(包含乔灌木的养护) 服务业绩各一项，或一项合同中同时包含上述两项内容；其 中单项绿化业绩金额每年不低于 50 万，单项保洁业绩合同金额每年不低于 200 万元； 提供业绩合同扫描件、联系人及电话、每项业绩一个月的结算发票扫描件；招标公告 发布当天及以后的发票按无效处理)。 2)项目负责人 1 人：应为投标单位正式员工，提供近 6 个月内的社保证明材料； 3)专职安全员 1 人：应为投标单位正式员工，提供近 6 个月内的社保证明材料； 4)绿化负责人 1 人：提供绿化类助理工程师及以上专业技术资格证扫描件或复印件备 查。绿化负责人应为投标单位正式员工，提供近 6 个月内的社保证明材料。 |
|
10 |
|
D65-12 白音华 铝电公司劳保 用品(帽子、雨 衣、洗化用品 等)采购 |
(1) 通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 经营状况良好， 提供近三年财务报表(公司成立不足三年的， 提供已有的财务报表)； 3) 信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； (2) 专项要求 1)业绩要求：近 5 年内(2017 年 1 月 1 日至开标前一日)，应具有劳保用品或洗化用 品 2 个及以上业绩(提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询)。 |
|
11 |
|
D65-13 白音华 铝电公司台式 计算机采购 |
(1) 通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 经营状况良好， 提供近三年财务报表(公司成立不足三年的， 提供已有的财务报表)； 3) 信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； (2) 专项要求 1)业绩要求：近 5 年内(2017 年 1 月 1 日至开标前一日)，应具有台式计算机用品 销售 2 个及以上业绩(提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询)。 |
|
12 |
|
D65-14 白音华 铝电公司劳保 用品(3M) 采购 |
(1) 通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 经营状况良好， 提供近三年财务报表(公司成立不足三年的， 提供已有的财务报表)； 3) 信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； (2) 专项要求 1)业绩要求：近 5 年内(2017 年 1 月 1 日至开标前一日) ，应具有 3M 劳保用品销售 2 个及以上业绩(提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询)。 2)具有 3M 产品授权代理书。 |
|
13 |
|
D65-15 白音华 铝电公司钢材 采购 |
(1) 通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 经营状况良好， 提供近三年财务报表(公司成立不足三年的， 提供已有的财务报表)； 3) 信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； (2) 专项要求 业绩要求：近 5 年内(2017 年 1 月 1 日至开标前一日)，应具有钢材销售 2 个及以 上业绩(提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询)。 |
|
14 |
|
D65-16 内蒙古 白音华煤电有 限公司铝电分 公司环保自动 监测设施运维 服务项目 |
(1) 通用资质要求 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 经营状况良好， 提供近三年财务报表 (公司成立不足三年的， 提供已有的财务报表) 3) 信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； ③未被列入供应商不良行为记录名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 6)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2) 专项要求 1) 业绩要求：近 5 年内(2017 年 1 月 1 日至开标前一日)，应具有环保在线监测设备 设施运维业绩 2 个及以上(提供合同复印件及联系方式)； 2) 项目人员资格： 项目经理(1 人) ：应为投标单位正式员工并提供本单位近 6 个月内的社保证明材料， 大专及以上学历(提供身份证及学历证书原件的扫描件，已备查询)，具有安全生产 管理人员安全知识和管理能力考核合格证书网站可查，提 供原件的扫描件，已备查询)； 运维人员资格(4 人) ：具有自动监测(气) 运行工证(提供原件的扫描件， 已备查询)。 |
|
15 |
|
D65-17 内蒙古 白音华煤电有 限公司铝电分 公司智能会议 室升级 |
(1) 通用资质要求 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 经营状况良好， 提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的， 提供已有经 审计的财务报告)； 3) 信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； ③未被列入供应商不 良行为记录名单； 4)具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；提供证书扫描 件或复印件(全国认证认可信息公共服务平台可查)； 5)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 7)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2) 专项要求 1) 业绩要求：近 5 年内(2017 年 1 月 1 日至开标前一日)，应具有 智能会议系统建 设项目业绩 2 个及以上； |
|
16 |
|
D65-18 白音华 铝电公司厂前 区体育馆及食 堂菜窖建设工 程项目 |
(1)通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2) 经营状况良好， 提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的， 提供已有经 审计的财务报告)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； ③未被列入供应商不 良行为记录名单； 4)具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书，提供证书扫描 件或复印件(全国认证认可信息公共服务平台可查)； 5)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6)近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 7)近 36 个月内不存在骗取中标的情形； 8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求 1)具备有效的安全生产许可证； 2) 具有国家规定的建筑工程施工总承包贰级及以上的施工资质及全国建筑市场监管公 共服务平台查询截图； 3)业绩要求：近 5 年内(2017 年 1 月 1 日至开标前一日) 2 项房屋建筑工程业绩(提 供合同复印件、提供清晰可验证的合同结算发票扫描件至少 1 张、联系人及联系电话以备查询)，每项业绩金额不少于 500 万元。 4)项目经理资格(1 名)： ①具有二级及以上注册建造师证(市政公用工程专业或建筑工程专业)(在“全国建 筑市场监管公共服务平台”可查并在本单位注 册； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安 B 证及以上)； ③应为本单位正式员工，提供近 6 个月内社保证明材料。 ④提供项目经理 500 万元及以上房屋建筑施工业绩 1 项，包括业绩合同复印件及项目 经理任命书(或经项目经理签字的竣工验收报告书)。 5)安全负责人(1 名)： ①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业) 或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安 C 证及以上)并提供复印件； ②应为本单位正式员工，提供近 6 个月内社保证明材料。 6)技术负责人(1 名) ①具有建筑工程类执业资格或中级工程师及以上的职称证书并提供复印件； ②应为本单位正式员工，提供近 6 个月内社保证明材料。 |
4 ．招标文件的获取
4.1 招标文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入报名参与购买招标文件，不接受现场购买。
4.2 招标文件发售时间
2022 年 7 月 14 日 17
：00 至 2022 年 7 月 19 日 17
：00 (北京时间)。
热线服务：上午 9:00 ~ 11:30 ，下午 13:30 ~ 17:30 (法定节日除外)。
备注：公告查询以电力招标采购网www.dlztb.com为准！本网站为经营性收费网站。您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜，并缴费成为正式会员后方可查看详细的招标公告或报名表格等！为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程以公告详细内容为准