招标编号:JDJT-2024-0017-01
1.招标条件
本招标项目武汉武铁江城大酒店 客房样板间改造项目已由武铁酒店集团公司以《九州通衢大酒店调度楼武铁美好生活馆装修项目(二次)大修计划》(武酒集财〔2024〕30号)批准建设,项目业主为武汉九州通衢大酒店 ,建设资金来自九州通衢大酒店自筹,项目出资比例为 100%,
2.项目概况与招标范围
2.1 本招标项目的建设地
2.2 本招标项目的建设规模:(1)给排水安装(2)电缆敷设及电气安装(3)墙面碳金板饰面(4)门庭制作安装(5)储物柜制作安装(6)吧台制作安装(7)灯具安装(8)软膜灯箱制作安装。
2.3 本招标项目的计划工期:本工程计划从施工合同签订之日起40天完成,总工期 40 日历天。
2.4 本招标项目的招标范围:(1)给排水安装(2)电缆敷设及电气安装(3)墙面碳金板饰面(4)门庭制作安装(5)储物柜制作安装(6)吧台制作安装(7)灯具安装(8)软膜灯箱制作安装。
2.5 本招标项目的标段划分:共分为1个标段;标段号:JDJT-2024-0017-01-001
2.6 其他:/。
3.投标人要求
3.1 资格要求:
(1)在中华人民共和国境内合法注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人,具有有效营业执照。
(2)具有 建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上 资质证书,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
(3)具备有效的安全生产许可证。
(4)近 5 年(递交投标文件之日起前 5 年内,以合同签订时间为准)具有类似规模装修装饰工程项目业绩,且安全质量状况稳定,有良好的企业社会信誉。
(5)没有被暂停或取消投标资格。
(6)近3年内(递交投标文件之日起前3年内)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近3年内(递交投标文件之日起前3年内)没有被人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为;近3年内(递交投标文件之日起前3年内)不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使任何合同被解除;不存在执行期内失信行为或被限制投标的不良行为。
(7)投标人须为中国铁路武汉局集团 零小工程施工单位库中 武汉武铁酒店旅游管理集团 准入的 C 级及以上施工单位或局内所有 B 及以上施工单位。
3.3招标人按下列原则选择中标
√招标人按标段择优选择中标人。
3.4 资格审查方式:资格后审。
4.
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com