未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:365trade
黑龙江省三江平原(双鸭山片区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(尖山区、岭东区、四方台区、宝山区)施工招标公告
招标编号: HTCL-ZB-245124
1. 招标条件
黑龙江省三江平原(双鸭山片区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程已由双鸭山市发展和改革委员会以双发改发【2023】139号文件批准建设, 建设资金来自中央财政奖励资金及市级财政配套资金。现对该项目的黑龙江省三江平原(双鸭山片区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(尖山区、岭东区、四方台区、宝山区)施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称:黑龙江省三江平原(双鸭山片区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(尖山区、岭东区、四方台区、宝山区)施工
2.2建设
2.3建设规模:双鸭山市本级四区182个图斑,治理面积共计490.17公顷,此次治理工程预期恢复旱地面积112.24公顷,恢复林地面积165.18公顷,恢复草地59.15公顷,转型利用土地153.6公顷。(最终以实际设计为准)。2.4施工期:计划开工日期2024年9月26日,竣工日期2025年10月30日,总工期400日历天。
2.5质量标准:合格
2.6招标内容:黑龙江省三江平原(双鸭山片区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(尖山区、岭东区、四方台区、宝山区)施工图纸及工程量清单所示全部内容,详见招标文件。
2.7本项目分为四个标段,
黑龙江省三江平原(双鸭山片区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(尖山区)第一标段:招标控制价50782917.28元;
黑龙江省三江平原(双鸭山片区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(岭东区)第二标段:招标控制价48148151.39元;
黑龙江省三江平原(双鸭山片区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(四方台区)第三标段:招标控制价28361979.22元;
黑龙江省三江平原(双鸭山片区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(宝山区)第四标段:招标控制价34158044.76元。
2.8本项目施工各标段允许兼投但不得兼中。
3. 投标人资格要求
3.1、投标人须是在中华人民共和国境内注册的企业法人。
3.2、第一、二标段投标人须具备自然资源部门颁发的地质灾害防治单位施工甲级资质和具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级(含一级)及以上资质及有效的安全生产许可证,在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力;第三、四标段投标人须具备自然资源部门颁发的地质灾害防治单位施工甲级资质和具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级(含二级)及以上资质及有效的安全生产许可证,在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。
3.3、第一、二、四标段投标人拟派的项目经理须具备具备市政公用工程专业一级注册建造师证书及有效的安全生产考核B类合格证书,未担任其他在施建设工程项目的项目经理。三标段投标人拟派的项目经理须具备具备市政公用工程专业二级及二级以上注册建造师证书及有效的安全生产考核B类合格证书,未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
提供投标单位为其缴纳的2024年5月至投标文件截止日前任意连续3个月的养老保险的缴费凭证、或社保系统出具或打印的养老保险缴费明细。(根据建办市函【2019】92 号文件中规定的6类情形人员除外,如依法不需要缴纳养老保险的,应提供相应证明。)
3.4、技术负责人(1人)具有工程建设类注册执业资格或工程技术类高级职称,施工员(1人)相关专业岗位证或职业能力信息电子证书;质量员(1人)相关专业岗位证或职业能力信息电子证书;安全员(1人)安全生产考核C类合格证书。项目管理机构人员未担任其他任何在施建设工程项目的施工管理工作。项目管理机构各人员均不得有在建工程,提供项目管理机构人员无在建承诺。
3.5、投标人、法定代表人及拟派项目经理如被最高人民法院在"信用中国"网站 列入失信被执行人名单的,其投标将被否决。
3.6、投标人、其法定代表人及其项目经理近3年如有行贿犯罪行为(近三年是指本公告发布之日起前三年至投标截止时间,本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中(以中国裁判文书网公布的为准)有判决投标人或其法定代表人或拟委任的
3.7、本次招标不接受联合体投标。
3.8、资格审查方式:本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件,只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
3.9、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
4.