国家电投集团贵州金元股份有限公司2022年度第8批（三）（火电）集中招标招标公告

序号

招标编号

标段名称

招标范围

工期/交货期

文件价格
（元）

1

CPCEC-HD-GZJY-2022-8-3-01

01茶园电厂燃料部2号汽车衡改造

茶园电厂燃料部2号汽车衡改造项目（包括安装汽车衡，汽车衡基础施工等项目），后续安装所需设备、材料由投标方负责。汽车衡设备为梅特勒-托利多、富林泰克、赛多利斯三个品牌之一，包括现场勘测、相关系统及其附属设备的制造供货、运输、仓储、原有设备拆除（由招标方负责拆除）（包括影响施工设备等的移位及恢复）、设备安装、调试、技术服务、培训、试运行及售后服务等。

合同签订后1个月内完成供货，施工工期为接招标方通知后内完成。

1000

2

CPCEC-HD-GZJY-2022-8-3-02

02茶园电厂1、2号机组原煤仓料位计改造

1、2号机组磨煤机原煤仓料位计24台（德国J-CONTROL、德国UWT、美国Som-Tek，三选一）。包括相关系统及其附属设备的制造供货、运输、仓储、设备安装、调试、技术服务、培训、试运行及售后服务等。

合同签订后内完成供货，施工工期按招标方检修工期完成。

1000

3

CPCEC-HD-GZJY-2022-8-3-03

03黔北电厂4号机组ETS、METS控制系统升级改造

招标范围：黔北电厂4号机组ETS、METS控制系统升级改造，此次ETS、METS控制系统改造是将原PLC控制系统更换为DCS分散控制系统，并与黔北电厂4号机组现有的DCS控制系统实现一体化无缝联接。本工程包括相关系统及其附属设备的勘测、设计、制造、检验、运输、原有设备拆除并搬运至业主指定的地点、新设备安装、调试、技术服务、培训、试运行及整套系统的性能保证和最终交付投产等；整个工程改造过程中的所需控制设备和附属设备等均由投标人负责。具体内容详见招标文件第五章“发包人要求”。

合同签订后10天，所有黔北电厂4号机组ETS、METS控制系统升级改造设备需具备交付条件，承包人接发包人书面通知后7天内送货至发包人指定地点，具备施工条件后15天内完成改造工作。

1000

4

CPCEC-HD-GZJY-2022-8-3-04

04黔北电厂制冷设备检修维护

本次招标范围为：黔北电厂制冷设备(空调、冷冻式干燥机)的主机、管路、系统的维护保养、检修。含临修、抢修、日常维修、定期维护保养、安全环保整改及小型改造工作（不包含脚手架的搭设及拆除）。

36个月。

1000

5

CPCEC-HD-GZJY-2022-8-3-05

05茶园电厂2022-2023年度空压机及后处理设备检修维保服务

本项目含仪用、公共备用、除灰、输送杂用空压机共12台及其后处理净化装置组合式干燥机共6台的检修维护保养与现场巡检等；空压机机头大修预计3台（按清单报价，据实结算）。部分备品、消耗性材料的清单价供货（按清单报价，据实结算）

24个月。

1000

6

CPCEC-HD-GZJY-2022-8-3-06

06茶园电厂2022-2024年度物业保洁服务

茶园电厂厂区及侯班区域的物业管理、卫生保洁服务及垃圾处理工作（含部分设备卫生、现场清浆清淤、沟道及雨水井疏通清理等）。项目所需设备、工器具、服装、劳保用品、清洁材料、药剂等由投标人负责。项目服务人员不低于82人（含项目管理员1人、专职安监员1人）,详见招标文件。

36个月。

1000

7

CPCEC-HD-GZJY-2022-8-3-07

07贵州金元2022年度氨水集中采购

贵州金元7家火电厂（鸭溪电厂、茶园电厂、黔北电厂、纳雍电厂、黔西电厂、习水电厂、金能工贸）氨水的供货、运输等相关服务，预估采购数量约37000桶。

合同供货期一年；常规3个工作日达到甲方生产现场，对紧急需求按甲方通知要求交货，除生产发生异常紧急需求等特殊情况外，原则上甲方提前7天通知乙方。

1000

8

CPCEC-HD-GZJY-2022-8-3-08

08贵州金元2022年度水处理药剂集中采购

贵州金元7家火电厂（习水电厂、鸭溪电厂、茶园电厂、黔北电厂、纳雍电厂、黔西电厂、金能工贸）水处理药剂的供货、运输等相关服务。采购数量及规格型号见招标文件“供货范围和技术要求”

合同供货期一年；常规3个工作日达到甲方生产现场，对紧急需求按甲方通知要求交货，除生产发生异常紧急需求等特殊情况外，原则上甲方提前7天通知乙方。

1000

9

CPCEC-HD-GZJY-2022-8-3-09

09贵州金元2022-2024年度火电厂卫燃带敷设

1.投标人以包工包料方式承包贵州金元火电机组2022-2024年度锅炉卫燃带敷设及冷灰斗浇筑工作，投标人须具备5台锅炉同时开展卫燃带敷设及冷灰斗浇筑工作的能力。
2.每年度工作量预估：卫燃带敷设1170㎡，冷灰斗浇筑340㎡，据实结算。
3.涵盖供货、运输、储存、施工（含工作区域焦块和残余卫燃带及销钉的清理及转运）、试运行、试验及售后服务等。
4.脚手架（或升降平台）搭设和拆除由招标人负责。
5.服务期限为3年，合同为一年一签，年度合同到期后，招标人视投标人履约情况续签合同。具体内容详见招标文件第二卷第五章发包人要求。

服务期：合同签订后36个月。接招标人通知后2天内所有施工人员到达招标人施工现场；项目所需材料主、辅材料满足现场施工要求。并在接招标人开工通知后18天（包括施工、整改、验收）内完成单台炉全部卫燃带敷设及冷灰斗浇筑。

1000

序号

标段名称

资格要求

1

01茶园电厂燃料部2号汽车衡改造

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．投标人营业范围应符合本标段招标内容。
3．经营状况良好，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力。
4．具有良好的银行资信和商业 5．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
6．本项目不接受联合体投标、不允许分包或转包。
7．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
8.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

2

02茶园电厂1、2号机组原煤仓料位计改造

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．经营状况良好，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力。
3．具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
4．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
5．本项目不接受联合体投标。接受生产厂家或其代理商投标，代理商投标必须提供生产厂家的授权代理资格证明文件。
6．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
7.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

3

03黔北电厂4号机组ETS、METS控制系统升级改造

（1）基本资格要求：
1．具有独立订立合同的资格；
2．投标人具有完善的质量保证体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书。
3．投标人若为经销商，需提供生产厂家出具的授权经销证明文件，且生产厂家应具有完善的质量保证体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书。
4．经营状况良好。
5．近36个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；
6．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。
7．施工部分允许分包，不允许转包。
8．本工程不接收联合体投标。
9．投标人不得存在下列情形之一：（1）被最高人民法院在“信用中国”网站 平台中列入失信被执行人名单；（2）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的 平台中列入失信被执行人名单；（2）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内的 中列入失信被执行人名单情形。
6．若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

6

06茶园电厂2022-2024年度物业保洁服务

（1）基本资质要求：
1、投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2、本次招标不接受代理人投标，不允许分包，不得转包。
3、最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录的甲方家。
4、没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
5、经营状况良好。
6、投标人不得存在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单情形。
7、若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

7

07贵州金元2022年度氨水集中采购

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．经营状况良好。
3．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
4．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
5．接受中间代理机构的投标。如中间代理机构投标，需提供生产厂家不直接供货证明或生产厂家授权代理资格证明资料。
6．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
7．若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

8

08贵州金元2022年度水处理药剂集中采购

（1）基本资格要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。
2．具有圆满履行合同的能力；本次招标不接受联合体投标，不允许转包，运输部分允许分包。
3．经营状况良好。
4．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
5．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
6．投标人需提供生产厂家ISO9001质量认证证书或国家认定的资质机构颁发的质量管理体系认证证书。
7．信誉要求：未被最高人民法院在“信用中国”网站 中列入失信被执行人名单。
8. 若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP

9

09贵州金元2022-2024年度火电厂卫燃带敷设

（1）基本资质要求：
1．投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格。2．具有完善的质量管理体系或国家认定的资质机构颁发的质量管理体系认证证书。
3．经营状况良好。
4．没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。
5．最近三年内没有发生骗取中标、严重违约及因投标人自身的原因而使任何合同被解除的情形，在 公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录。
6.信誉要求:投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，或未被最高人民法院在“信用中国”网站 列入失信被执行人名单。
7.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的IP