【集电线路建安工程-2022年大唐吉林发电 大唐长山热电厂】招标公告
集电线路建安工程—2022年大唐吉林发电 大唐长山热电厂
（招标编号：CWEME-202205JLCSC-S009）
招标公告
1. 招标条件
本招标项目大唐前郭查干湖生态小镇综合能源服务项目配套10万千瓦风电项目已由吉林省发展改革委员会以“吉发改审批[2021]289号”项目业主为大唐长山热电厂，建设资金来源，资本金比例为 30％，贷款70％， 项目已具备招标条件，现对该项目集电线路施工（含材料）标段进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设
2.2 建设规模：大唐前郭查干湖生态小镇综合能源服务项目配套10万千瓦风电项目集电线路建筑安装工程，集电线路总长约23.8公里。大唐前郭查干湖生态小镇综合能源服务项目配套10万千瓦风电项目风电场工程装机6.25MW风机16台。
2.3 计划工期： 2022年至2023年，34历天（工期暂定，具体开工及竣工时间由发包人确定）。
2.4招标范围：大唐前郭查干湖生态小镇综合能源服务项目配套10万千瓦风电项目集电线路23.8公里建筑安装工程。包括土石方开挖、杆塔基础、
2.5鉴于目前新冠疫情情况影响，投标报价中应包含全过程疫情防控相关所有费用，发包人不再因疫情防控产生的费用对承包人予以补偿。承包单位人员进场前必须提供体检报告与核酸检测报告供委托人审核，且应充分了解地方防疫要求，并按地方防疫要求落实各项防控措施后方可进场，如因承包方疫情管控不利，造成施工现场停工、窝工事件由承包方承担全部责任。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2 投标人必须具有
上资质；近5年须具有2个及以上100MW及以上风电施工总承包工程施工投运业绩，或具有3个及以上35kv及以上等级的输电线路工程施工投运业绩，业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页及竣工类证明材料等，国外业绩证明需提供对应的中文译本，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2.1 投标人拟委派本项目的项目经理需具有二级
3.2.2 投标人须具备承装三级电力设施许可证。
3.3 财务要求：近三年每年净资产大于0。
3.4否决项包括供应商的以下情形：
3.4.1被列入集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；
3.4.2对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的（查询网址为： /fw/cxfw/xycx/）；
3.4.3采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.4.4被法院列为失信被执行人（查询网址为： /shixin/）或终结本次执行案件的被执行人（查询网址为： /zhongben/），且未被撤销的；
3.4.5在信用中国官网（查询网址： /）被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.4.6供应商、供应商的法定代表人、
3.4.7在国家企业信用信息公示系统（查询网址： /）被列入严重违法失信企业名单的；
3.4.8财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址： /)；
3.4.9.无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
3.4.10为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的（查询网址：
/，当地企业信息网）；
3.4.11被法院列为被执行人（查询网址： /zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址： /zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）
3.4.12未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.4.13可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.5本次招标（不接受）联合体投标。
3.6本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4.
项目 联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 邮箱：1211306049@qq.com
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告，中标公示等，并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
来源：中国电力招标采购网 编辑：dlsw