州职工培训基地3号楼弱电改造工程施工总价承包发包公告
发包编号：ZGPX-2024-04
1. 发包条件
郑州职工培训基地3号楼弱电改造工程，已由集团公司批准建设。项目业主为中国铁路郑州局集团 ，项目出资比例为100%，发包人为中国铁路郑州局集团 郑州职工培训基地。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行发包。
2. 项目概况与发包范围
2.1建设地
2.2项目概况：
该工程主要施工内容：3号楼一至三层的弱电改造，新建设备基础，新建石膏板隔墙，封堵门洞，新建玻璃隔断，新设木门，安装防火卷帘门，安装设备机柜等。
2.3发包范围：郑州职工培训基地3号楼弱电改造工程。
2.4工期：计划工期15日历天。
2.5标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号：RDSG-01。
3. 竞包人资格要求
3.1 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。
3.2资质要求：本次发包要求竞包人须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
3.3业绩要求：竞包人应具有2021年11月1日以来类似工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.4人员要求：竞包人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。
3.5财务要求：在2022年～2023年（近2年）中平均营业收入不应小于50万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于20万元。
3.6社会信誉要求：（1）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。
- 竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。
（3）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。
3.7本次发包不接受联合体竞包。
3.8各竞包人均可就上述标段中的一 （具体数量）个标段竞包。
4. 发包文件的获取
4.1投标人请于2024年10月21日 18:00至2024年10月26日 18:00（北京时间）与招标代理单位联系获取招标文件。
4.2发包文件每套售价0元。
4.3本项目发包文件不提供邮寄。
5. 竞包文件的递交
5.1竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2024年11月4日09时00分，地
点为郑州市二七区升龙天玺一号院1号楼2004室。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。
6.
没有在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件！
联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
手 机：13683233285
传 真：010-51957412
QQ:1211306049
微信：Li13683233285
邮箱：1211306049@qq.com